2015年注册建造师一级(建设工程法规及相关知识)模拟试卷2
-
根据《仲裁法》和《民事诉讼法》的规定,就国内仲裁而言,不予执行仲裁裁决的情形包括( )。
- A.约定的仲裁协议无效
- B.仲裁事项超越法律规定的仲裁范围
- C.适用法律确有错误
- D.认定事实的证据不足
- E.原仲裁机构被撤销
-
下列关于证人证言的表述正确的有( )。
- A.不满10周岁的未成年人不能作为证人
- B.证人应当出庭作证
- C.当事人不能对证人进行询问
- D.询问证人时,其他证人不得在场
- E.证人可以旁听法庭审理
-
下列选项中,属于民事诉讼特征的有( )。
- A.公权性
- B.自愿性
- C.程序性
- D.专业性
- E.保密性
-
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在( )的,人民法院应予准许。
- A.鉴定程序严重违法
- B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格
- C.鉴定结论明显依据不足
- D.经过质证认定不能作为证据使用
- E.有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
-
根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定,强制性标准监督检查的内容包括( )。
- A.工程施工人员是否熟悉、掌握强制性标准
- B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
- C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
- D.工程项目的安全、质量是否使用了强制性标准的规定
- E.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
-
下列表述中,对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则,正确的有( )。
- A.因设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定由施工单位直接向设计单位索赔
- B.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,由施工单位负责维修并承担经济责任
- C.因建设单位(含监理单位),错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任,则由建设单位向监理单位索赔
- D.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行承担
- E.因不可抗力造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设参与各方再根据国家具体政策分担
-
《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位与被监理工程的( )有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。
- A.建设单位
- B.勘察设计单位
- C.施工承包单位
- D.建筑材料、建筑构配件
- E.设备供应单位
-
《建设工程安全生产管理条例》规定,对于下列建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的有( )。
- A.采用新结构的建设工程
- B.采用新材料的建设工程
- C.采用新工艺的建设工程
- D.特殊结构的建设工程
- E.特殊位置的建设工程
-
生产安全事故调查处理的“四不放过”原则是指( )。
- A.事故原因未查清不放过
- B.事故责任人未受到处理不放过
- C.事故责任人未受到教育不放过
- D.全体职工未受到教育不放过
- E.防范措施未落实不放过
-
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在( )等危险部位,设置明显的安全警示标志。
- A.施工现场入口处
- B.电梯井口
- C.脚手架
- D.分岔路口
- E.十字路口
-
根据《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定,下列属于节能激励措施的有( )。
- A.严格限制高能耗产品的进口
- B.给予节能产业税收优惠
- C.对节能项目贷款扶持
- D.实行有利于节能的价格政策
- E.财政安排节能专项资金
-
《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由( )共同进行验收,验收合格的方可使用。
- A.建设单位
- B.施工总承包单位
- C.分包单位
- D.出租单位
- E.安装单位
-
下列有关借款合同的说法正确的有( )。
- A.借款的利息可以预先在本金中扣除
- B.自然人之间的借款合同,借款的利息可以由当事人自由约定,但不得违反国家有关限制借款利率的规定
- C.自然人之间的借款合同是实践合同
- D.金融机构与他人之间的借款合同是诺成合同
- E.金融机构借款合同应当采用书面形式,自然人间的借款合同,当事人可以约定不采用书面形式
-
因履行集体合同发生的争议,可以( )。
- A.协商解决
- B.调解解决
- C.仲裁解决
- D.诉讼解决
- E.由劳动行政部门协调处理
-
下列属于合同权利义务终止原因的有( )。
- A.合同的变更
- B.合同的转让
- C.合同的解除
- D.标的物提存
- E.债的混同
-
《工程建设项目施工招标投标办法》规定,对于应当公开招标的建设工程招标项目,经批准可以进行邀请招标的有( )。
- A.受自然地域环境限制的
- B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的
- C.国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目
- D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目
- E.项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择
-
根据《合同法》的规定,下列合同中的免责条款无效的有( )。
- A.因过失造成对方财产损失的
- B.造成对方人身伤害的
- C.因违约造成对方财产损失的
- D.因故意造成对方财产损失的
- E.因重大过失造成对方财产损失的
-
根据有关规定,因下列何种原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延( )。
- A.发包人未能按照专用条款的约定提供图纸
- B.设计变更和工程量增加
- C.一周内停水、停电、停气累计超过8小时
- D.不可抗力
- E.承包人因质量不合格返工
-
按照《建设工程质量管理条例》的要求,施工单位必须按照工程( ),对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字。
- A.监理单位的要求
- B.设计要求
- C.建设行政主管部门的要求
- D.施工技术标准
- E.合同约定
-
根据有关规定,下列情形中,投标文件出现( ),应当作为无效投标文件,不得进人评标。
- A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的
- B.投标函未加盖投标人的企业印章或者企业法定代表人印章的
- C.投标文件的关键内容字迹模糊的
- D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的
- E.组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的
-
下列说法不正确的有( )。
- A.承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给第三人
- B.承包单位可以将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人
- C.总承包单位或者勘察、设计、施工承包人经发包单位同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
- D.承包单位可以将工程分包给不具备相应资质条件的单位
- E.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
-
根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,依法必须招标的工程建设项目,应当具备( )才能进行施工招标。
- A.招标人已经依法成立
- B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准
- C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准
- D.工程建设所需资金即将到位
- E.有招标所需的设计图纸及技术资料
-
下列可以作为投标保证金的有( )。
- A.现金支票
- B.银行保函
- C.银行汇票
- D.担保单位的信用担保
- E.保兑支票
-
根据《注册建造师管理规定》规定,注册建造师有下列哪些情形之一的,由注册机关办理注销手续,收回注册证书和执业印章或者公告注册证书和执业印章作废( )。
- A.聘用单位被吊销营业执照或资质证书
- B.已与聘用单位解除聘用合同关系
- C.年龄超过60周岁
- D.依法被撤销注册
- E.受到刑事处罚
-
根据《行政处罚法》的规定,下列属于行政处罚种类的有( )。
- A.警告
- B.罚款
- C.罚金
- D.拘留
- E.没收财产
-
下列属于申领施工许可证应当具备的条件有( )。
- A.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
- B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
- C.有保证工程质量和安全的具体措施
- D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
- E.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案
-
根据《担保法》的规定,下列财产中不得抵押的有( )。
- A.集体土地所有权
- B.国有土地使用权
- C.所有权、使用权不明的财产
- D.依法被查封、扣押的财产
- E.社会公益设施
-
甲、乙二人签订房屋买卖合同,其中甲为买方,乙为卖方,双方约定房屋价款为35万元,在合同签订后的一个月内办理房屋产权过户登记手续。可是该合同签订后的第十天,乙又将该房屋以40万元的价格卖给了丙,并且双方马上到房管部门办理了房屋产权过户登记。根据以上情况,下列说法正确的有( )。
- A.甲、乙签订的房屋买卖合同有效
- B.乙、丙签订的房屋买卖合同无效
- C.甲方取得该房屋的所有权
- D.丙方取得该房屋的所有权
- E.甲方可以要求乙方承担违约责任
-
下列关于有关机关裁决适用法的情况的表述,正确的有( )。
- A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决
- B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决
- C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院或者全国人民代表大会常务委员会裁决
- D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决
- E.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决
-
经过审理,人民法院认为行政处罚显失公平的,可以( )。
- A.判决撤销
- B.判决维持
- C.判决变更
- D.判决被告重新作出具体行政行为
-
根据《民法通则》的规定,代理包括( )。
- A.委托代理
- B.职务代理
- C.法定代理
- D.指定代理
- E.复代理
-
甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁,达成和解协议,向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务,( )解决此纠纷。
- A.甲公司可以根据原仲裁协议重新申请仲裁
- B.甲公司只能向人民法院提起诉讼
- C.甲公司既可向人民法院提起诉讼,也可与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁
- D.甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序
-
在某案件的仲裁程序中,开庭后,3名仲裁员各持己见,不能达成一致,此案的裁决应当( )。
- A.待得出多数意见时再作裁决
- B.报请仲裁委员会决定
- C.报请仲裁委员会主任决定
- D.按照首席仲裁员的意见作出
-
《建设工程质量管理条例》中规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确的内容不包括( )。
- A.建设工程质量保证金数额
- B.建设工程的保修范围
- C.建设工程的保修期限
- D.建设工程的保修责任
-
采用和解的方式解决纠纷,较为经济和快捷,有利于维持和发展双方的合作关系。下列关于和解的理解,错误的是( )。
- A.和解是指发生在仲裁、诉讼程序之外的自行解决纠纷的行为
- B.当事人申请仲裁后,达成和解协议的,可以申请仲裁机构制作裁决书
- C.当事人申请仲裁后,可以自行和解
- D.审判阶段的和解不具有强制执行效力
-
根据《建设工程质量管理条例》的规定,应当依法对建设工程组织竣工验收的主体是( )。
- A.建设单位
- B.监理单位
- C.质量监督站
- D.建设行政主管部门
-
下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的表述不正确的是( )。
- A.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
- B.未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装
- C.未经总监理工程师签字,施工单位不得进行下一道工序的施工
- D.未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收
-
根据《建设工程质量管理条例》的规定,涉及变动建筑工程主体和变动承重结构的装修工程时,建设单位应当在施工前( )提出设计方案;否则,不得施工。
- A.委托原施工单位或者该工程的监理单位
- B.委托该工程的监理单位或者咨询单位
- C.委托质量检测单位或者具有相应资质等级的设计单位
- D.委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位
-
某大型工程项目于2012年11月1日竣工验收完毕,则建设单位应在( )必须向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
- A.2012年8月1日前
- B.2012年8月1日后
- C.2013年2月1日前
- D.2013年2月1日后
-
《建设工程质量管理条例》中规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( )监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
- A.建设单位
- B.工程监理单位
- C.建设单位或工程监理单位
- D.建设单位和工程监理单位
-
根据《标准化法》的规定,下列关于我国标准分类的表述正确的是( )。
- A.标准分为国家标准、行业标准和地方标准,不包括企业标准
- B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准
- C.地方标准、企业标准分为强制性标准和推荐性标准
- D.保障人体健康、人身、财产安全的标准是推荐性标准
-
工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,情况严重的,应当要求施工单位( )。
- A.暂停施工,并及时报告建设单位
- B.暂停施工,并及时报告有关主管部门
- C.整改,并及时报告建设单位
- D.整改,并及时报告有关主管部门
-
《建设工程安全生产管理条例》中规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
- A.30
- B.60
- C.15
- D.90
-
在某一起生产安全事故中,共造成10人死亡,20人重伤,直接经济损失近1000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,该起事故等级属于( )。
- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.特别重大事故
-
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,重大事故由( )负责调查。
- A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组
- B.事故发生地省级人民政府
- C.事故发生地设区的市级人民政府
- D.事故发生地县级人民政府
-
《建筑法》规定,企业应当( )。
- A.依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
- B.依法为职工参加意外伤害保险缴纳保险费
- C.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费
- D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,但不支付保险费
-
《建设工程安全生产管理条例》中所指的需要进行安全培训的特种作业人员不包括( )。
- A.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工
- B.爆破作业人员、起重信号工
- C.深基坑作业人员、水下作业工
- D.登高架设作业人员
-
《建设工程安全生产管理条例》中规定,施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用( )。
- A.由责任方承担
- B.按照合同约定执行
- C.由责任方承担,或者按照合同约定执行
- D.由建设单位和施工单位共同承担
-
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门( )后方可任职。
- A.评审
- B.推荐
- C.资质检验
- D.考核合格
-
建设工程实行施工总承包的,下列关于对施工现场安全生产负责的表述正确的是( )。
- A.由建设单位对施工现场的安全生产负总责
- B.由总包单位对施工现场的安全生产负总责
- C.由总包单位与分包单位对施工现场的安全生产负连带责任
- D.由总包单位和分包单位各自对自己的施工现场的安全生产负总责
-
《安全生产许可证条例》规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产法律法规,未发生( )的,安全生产许可证有效期满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
- A.较大事故
- B.重大事故
- C.死亡事故
- D.重伤事故
-
《建设工程安全生产管理条例》中规定,依法对施工单位的安全生产工作全面负责的是( )。
- A.施工单位的法定代表人
- B.施工单位的主要负责人
- C.施工单位的项目负责人
- D.施工单位的专职安全生产管理人员
-
根据《文物保护法实施条例》的规定,承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位,应当取得( )。
- A.文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书
- B.建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书
- C.文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书或建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书
- D.文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书
-
《民用建筑节能条例》规定中,未经( )签字,墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
- A.施工单位的主要负责人
- B.施工单位的项目负责人
- C.监理工程师
- D.总监理工程师
-
甲在牲畜市场向乙购得耕牛一头,价值4500元,甲当即付款4000元,剩余500在一个月内还清。双方还约定:在甲交清牛.款前,甲可以将牛牵走,但该牛的所有权归乙,等甲交清剩余500元时,所有权转归甲。甲将牛牵回家后第十日,该牛生小牛一头,乙闻讯后,以母牛的所有权仍归他为由,主张小牛也归他所有。根据《合同法》的规定,小牛的所有权( )。
- A.归甲
- B.归乙
- C.等甲交清牛款后归甲
- D.由甲乙共有
-
建设单位申领建筑施工许可证后,既不开工又不申请延期,或者超过延期时限的,( )。
- A.建筑施工许可证自行废止
- B.由发证机关收回建筑施工许可证
- C.由建设行政主管机关处以罚款
- D.取消该建设项目
-
位于甲省的某工程项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需途经丙省辖区,则根据《固体废物污染环境防治法》的规定,下列说法正确的是( )。
- A.无须经任何部门许可
- B.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可
- C.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可
- D.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可
-
根据《环境噪声污染防治法》的规定,下列关于环境噪声污染防治的表述中不正确的是( )。
- A.在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申报
- B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外
- C.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明
- D.上述夜间作业,必须公告附近居民
-
工程监理合同属于( )。
- A.承揽合同
- B.建设工程合同
- C.委托合同
- D.行纪合同
-
下列关于试用期规定的表述中,错误的是( )。
- A.约定的试用期不得超过6个月
- B.在试用期内,劳动者可随时提出解除劳动合同
- C.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期
- D.是否约定试用期由双方当事人协商确定
-
甲公司与乙公司签订设备融资租赁合同,乙与甲指定的丙厂签订设备买卖合同。丙依约及时向甲交付了该设备,但却一直没有提供该设备的质量证明文件,于是甲拒绝向乙支付租金。则下列说法不正确的是( )。
- A.甲有权拒绝向乙支付租金
- B.乙可以收回该设备
- C.乙可依约协助甲向丙索取质量证明文件
- D.甲可直接向丙主张权利
-
货物在运输过程中因不可抗力灭失,已收取运费的,则( )。
- A.承运人不予返还
- B.托运人不能要求返还
- C.托运人可以要求返还
- D.托运人可以要求返还一半
-
下列关于用人单位与劳动者建立劳动关系时间的表述.正确的是( )。
- A.自用工之日起
- B.自签订劳动合同之日起
- C.自劳动合同鉴证之日起
- D.自录用通知到达劳动者之日起
-
根据《劳动合同法》的规定,用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付( )。
- A.1个月工资
- B.2倍的工资
- C.当月工资以及25%的赔偿
- D.当月工资以及50%的赔偿
-
甲购买一辆汽车,在开回的路上,因刹车失灵而翻车受伤。在此情形下,他可以请求谁承担何种责任( )。
- A.请求商家承担违约责任
- B.请求厂家同时承担违约和侵权责任
- C.请求厂家承担违约责任
- D.请求厂家承担侵权责任,同时请求商家承担违约责任
-
在下列情况中,用人单位延长劳动者工作时间应受《劳动法》有关限制性规定约束的是( )。
- A.发生自然灾害、事故或者因其他原因,威胁劳动者生命健康和财产安全,需要紧急处理的
- B.生产设备发生故障,影响生产和公众利益,必须及时抢修的
- C.交通运输线路、公共设施发生故障,影响生产和公众利益,必须及时抢修的
- D.用人单位取得大量订单,为了在短期内完成交货,必须组织突击生产的
-
根据有关规定,职工参加工伤保险,应由( )缴纳工伤保险费。
- A.用人单位
- B.职工本人
- C.用人单位与职工共同
- D.劳动行政部门、用人单位和职工共同
-
张某在甲施工公司连续工作满8年;王某与乙监理公司已连续订立2次固定期限劳动合同,但因公负伤不能从事原工作;李某到丙公司工作2年,并被董事会任命为总经理;赵某在丁公司累计工作了20年,但期间曾离开过丁公司,则应当订立无固定期限劳动合同的是( )。
- A.张某
- B.王某
- C.李某
- D.赵某
-
具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权,则撤销权消灭。
- A.1个月
- B.6个月
- C.1年
- D.2年
-
根据《合同法》的规定,债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人,则( )。
- A.应当通知债权人
- B.应当经债权人同意
- C.不必经债权人同意
- D.不必通知债权人
-
某国有建筑工程公司的总经理刘某代表公司采购建材过程中,与其妻弟林某控制的某建材供应公司签订水泥购销合同,以高于市场价30%的价格购入水泥500吨。根据我国合同法的规定,该合同( )。
- A.合法有效
- B.因损害社会公共利益而无效
- C.因显失公平而可撤销
- D.因恶意串通损害国家利益而无效
-
在建设工程于开工阶段出现的下列情况中,不能顺延工期的是( )。
- A.承包人因施工机械不能及时到位,在开工前7天以书面形式向总监理工程师提出延期开工,总监理工程师在48小时内未作出书面答复
- B.承包人因工人回家过年不能按时开工,在节后7天以书面形式向总监理工程师提出延期开工
- C.因设计进度拖延,总监理工程师书面通知承包人延期开工
- D.因施工场地未达到开工要求,总监理工程师书面通知承包人延期开工
-
下列关于建设工程合同归类的表述不正确的是( )。
- A.建设工程合同属于有名合同
- B.建设工程合同属于双务、有偿合同
- C.建设工程合同属于实践合同
- D.建设工程合同属于要式合同
-
下列选项中,属于要约的是( )。
- A.某校教学楼建筑招标公告
- B.某公司招股说明书
- C.某企业寄送的价目表
- D.某施工单位的投标书
-
根据有关规定,下列属于施工单位承揽业务不良行为的是( )。
- A.超越本单位资质等级承揽工程
- B.将承包的工程违法分包
- C.在施工中偷工减料
- D.未取得安全生产许可证擅自进行生产
-
甲、乙双方因施工合同纠纷,经仲裁机构裁决,乙方应承担责任,然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定,甲方可以( )。
- A.向法院申请撤销裁决
- B.向人民法院起诉
- C.向上级仲裁机构申诉
- D.向人民法院申请执行
-
根据《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》,下列不属于工程总承包方式的是( )。
- A.设计——施工总承包(D—B)
- B.设计——采购总承包(E—P)
- C.采购——施工总承包(P—C)
- D.项目管理总承包(PM)
-
下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是( )。
- A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
- B.国家有关规定对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
- C.招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
- D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级
-
甲、乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供保证,但保证合同中未约定保证方式及保证期间,下列说法正确的是( )。
- A.丙的保证方式为一般保证
- B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
- C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任
- D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁,则丙不再承担保证责任
-
下列不属于投标人实施的不正当行为的是( )。
- A.投标人以低于成本的报价竞标
- B.招标人预先内定中标人
- C.投标人以高于成本10%的报价竞标
- D.投标人之间先进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标
-
《招标投标法》规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起( )日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
- A.5
- B.15
- C.20
- D.30
-
《注册建造师管理规定》规定,下列不属于不予注册的法定情形的是( )。
- A.甲被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
- B.乙因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
- C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故
- D.丁现年已61周岁
-
下列选项中,不属于注册建造师享有的权利的是( )。
- A.在规定范围内从事执业活动
- B.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
- C.保管和使用本人的注册证书、执业印章
- D.接受继续教育,努力提高执业水准
-
李某为“包工头”的施工队没有资质,挂靠甲公司承包工程。对此,下列选项中符合建筑法有关资质管理规定的是( )。
- A.李某不能在甲公司资质许可的业务范围内承揽工程
- B.李某可以借用甲公司的营业执照,但不能以自己的名义承揽工程
- C.李某可以使用甲公司的资质证书,只要该工程土建施工属于甲公司资质等级许可范围就行
- D.甲公司可以允许李某使用本公司的资质证书,但不能以甲公司的名义承揽工程
-
下列关于建造师注册的表述中,正确的是( )。
- A.取得建造师资格证书的人员,未在三年内申请注册的,其资格证书自动失效
- B.申请初始注册的人员,应受聘于一个相关单位
- C.注册建造师增加执业专业的,应办理变更注册
- D.因工作需要,取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册
-
根据《建筑业企业资质管理规定》的规定,企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的,建设主管部门、其他有关部门根据利害关系人的请求或者依据职权,可以责令其限期改正;逾期不改的,资质许可机关可以( )其资质。
- A.撤回
- B.撤销
- C.注销
- D.吊销
-
根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对( )处以罚款。
- A.建设单位
- B.施工单位
- C.建设单位和监理单位
- D.建设单位和施工单位
-
某建设单位拟建一幢写字楼,与施工单位在施工合同中约定工程合同价为1000万元,建设工期为1年半。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,该单位在申领施工许可证时到位资金原则上不少于( )万元。
- A.100
- B.200
- C.300
- D.500
-
下列关于刑事责任的表述,不正确的是( )。
- A.拘役是刑罚主刑中的一种
- B.罚款是刑罚附加刑中的一种
- C.刑罚的附加刑可以合并适用,也可以独立适用
- D.死刑缓期两年执行是死刑的一种
-
民事行为能力是指( )。
- A.处分自己财产的能力
- B.缔结合同的能力
- C.通过自己的行为取得民事权利和负担民事义务的资格
- D.参与民事活动的资格
-
下列在法律规定的特殊情形下可以作为保证人的是( )。
- A.学校、幼儿园、医院
- B.社会团体
- C.国际经济组织
- D.企业法人的职能部门
-
2012年1月1日,王某向李某借款20万元,借款期限2个月,由张某作为还款的保证人,但在保证合同中,保证人和债权人对保证方式和保证期间均未约定。根据《担保法》的规定,张某承担保证责任的期间应为借款期限届满之日起( )个月。
- A.4
- B.6
- C.8
- D.10
-
下列关于注册商标的表述,不正确的是( )。
- A.注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算
- B.注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前6个月内申请续展注册
- C.在期满前6个月内未能提出续展注册申请的,注销其注册商标
- D.每次续展注册的有效期为10年
-
下列不属于外观设计专利权授予条件的是( )。
- A.新颖性
- B.创造性
- C.富有美感
- D.适于工业应用
-
在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于( )之债。
- A.侵权
- B.合同
- C.无因管理
- D.不当得利
-
乙是甲公司采购部经理。甲公司需钢材若干,派乙采购。乙到办公室领取介绍信,办公室主任丙在介绍信上写明“采购原材料”。乙持该介绍信,与丁公司签订合同,购买丁公司钢材若干。丁公司发货后,甲公司以钢材并非原材料为由拒付货款。该违约责任应由( )向丁公司承担。
- A.甲公司
- B.乙
- C.丙、乙、甲公司
- D.甲公司与乙负连带责任
-
动产物权变动一般以( )为公示方法。
- A.发证
- B.交付
- C.登记
- D.占有
-
下列关于施工企业项目经理部的表述,正确的是( )。
- A.项目经理部是施工企业常设的下属机构
- B.项目经理部可以具备法人资格
- C.项目经理是施工企业的委托代理人
- D.项目经理部对自己行为的法律后果独立承担责任
-
( )经注册后,方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。
- A.监理工程师
- B.造价工程师
- C.建造师
- D.咨询工程师
-
下列关于建设民事商事法律关系特点的表述中,正确的是( )。
- A.建设民事商事法律关系是具体的民事商事权利和民事商事义务关系
- B.建设民事法律关系的主体地位平等,建设商事法律关系的主体地位则不平等
- C.建设民事商事法律关系均为财产关系
- D.建设民事商事法律关系的责任形式主要为惩罚性和非财产性