2016年注册建造师一级(建设工程法规及相关知识)专家标准预测试卷9
-
下列义务中,属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是( )。
- A.安全技术措施审查
- B.安全设备合格审查
- C.专项施工方案审查
- D.施工招标审查
- E.安全生产事故隐患报告
-
某一般项目的评标委员会组成如下:招标人代表2人,建设行政监督部门代表2人,技术、经济方面专家4人,招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有( )。
- A.不应该包括建设行政监督部门代表
- B.不应该包括招标人代表
- C.技术、经济方面的专家所占比例偏低
- D.招标人代表所占比例偏低
- E.招标人可以直接指定专家
-
建设工程施工合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择( )人民法院管辖,但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。
- A.发包人住所地
- B.承包人住所地
- C.合同签订地
- D.工程所在地
- E.监理单位住所地
-
关于评标委员会成员的义务,下列说法中正确的是( )。
- A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务
- B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处
- C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况
- D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况
- E.评标委员会成员不得向招标人提出口头评标报告
-
土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的,必须( )。
- A.取得出让方和市、县人民政府城市规划行政主管部门的同意
- B.重新签订土地使用权出让合同或签订出让合同变更协议
- C.重新确定土地使用权的用地范围
- D.相应调整土地用途的土地使用权出让金
- E.重新交纳土地使用权出让金
-
甲、乙因工程款纠纷引起诉讼,在案件审理过程中,甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议,申请重新鉴定。法院在审查时发现,该鉴定结论( )的,不予重新鉴定。
- A.明显依据不足
- B.可以通过重新质证解决
- C.可以通过补充质证解决
- D.鉴定程序严重违法
- E.可以通过补充鉴定解决
-
根据我国《担保法》的规定,下列财产可以设定质押的有( )。
- A.汽车
- B.房屋
- C.存单
- D.支票
- E.股票
-
根据《劳动法》,有( )情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人。
- A.劳动者患病,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作
- B.劳动者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作
- C.劳动者患职业病医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作
- D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
- E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议
-
根据我国《合同法》的规定,( )免责条款无效。
- A.造成对方人身伤害的
- B.造成对方重大财产损失的
- C.因重大过失造成对方财产损失的
- D.因故意造成对方财产损失的
- E.因过错造成对方财产损失的
-
仲裁协议的效力包括( )。
- A.对法院的约束力
- B.对仲裁机构的法律效力
- C.对当事人的法律效力
- D.仲裁协议的独立性
- E.仲裁协议的公平性
-
在法庭质证过程中,一方当事人申请重新鉴定,该当事人只有在提出有效证据证明存在以下( )情形时,法院才会同意其申请。
- A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
- B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格
- C.鉴定人员的权威性不高
- D.鉴定程序严重违法
- E.鉴定结论明显依据不足
-
违约责任的形式有( )。
- A.继续履行
- B.采取补救措施
- C.赔偿损失
- D.支付定金
- E.没收财产或抵押物
-
下列分部分项工程中,达到一定规模时,需要编制专项施工方案的是( )。
- A.混凝土工程
- B.临时用电工程
- C.起重吊装工程
- D.土方开挖工程
- E.模板工程
-
在合同中,( )不变,主体改变称为合同转让。
- A.政策不变
- B.法律改变
- C.客体不变
- D.权利义务不变
- E.法律事实不变
-
下列关于违约金的说法,正确的是( )。
- A.违约金存在于从合同之中,定金存在于主合同之中
- B.约定违约金低于造成的损失的,当事人按约定违约金支付
- C.约定违约金过分高于造成的损失的,当事人可以要求人民法院予以适当减少
- D.当事人就延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当再履行债务
- E.当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款
-
法律关系的变更,是指法律关系的( )发生变化。
- A.主体
- B.内容
- C.客体
- D.主观方面
- E.客观方面
-
下列是有关仲裁与民事诉讼的表述,错误的有( )。
- A.仲裁机构属国家事业单位,人民法院属国家司法机构
- B.所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决,也可以用诉讼的方式解决
- C.请求仲裁机构解决纠纷,应该以双方当事人之间有仲裁协议为条件,而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
- D.仲裁案件一般情况下不公开审理,而法院审理民事案件一般应公开审理
- E.仲裁机构裁决案件实行一审裁决终局制度,法院审理案件实行两审终审制度
-
根据《合同法》中的有关条款规定,在执行政府定价,或者政府指导价的合同,应遵守的规定有下列的( )。
- A.逾期交付标的物的,遇价格下降时,按照原价格执行
- B.逾期付款的,遇价格下降时,按新价格执行
- C.在合同交付的期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价
- D.逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行
- E.逾期交付标的物的,遇价格下降时,按照原价格执行
-
( )诉讼时效是1年。
- A.身体受到伤害要求赔偿的
- B.延付或拒付租金的
- C.出售质量不合格的商品未声明的
- D.技术合同争议提起诉讼或仲裁的
- E.同际货物买卖合同争议提起诉讼或仲裁的
-
下列说法正确的是( )。
- A.建筑工程一切险仅适用于特殊房屋工程和公共工程
- B.被保险人的职工的人身伤亡和财产损失不在建筑工程一切险的承保范围内
- C.承包人所有的下地内已有的建筑物不应当纳入建筑工程一切险的承保范围
- D.依法由被保险人负责的工地上及邻近地区的第三者伤亡或财产损失可以纳入建筑工程一切险的承保范围
- E.承包商租赁的施工机具不在建筑工程一切险承包范围内
-
根据我国《劳动法》的规定,劳动合同的解除包括( )。
- A.用人单位单方解除
- B.协商解除
- C.劳动者单方解除
- D.劳动争议仲裁解除
- E.合同主管部门解除
-
根据《民法通则》的规定,属于委托代理终止情形的有( )。
- A.代理期间届满或者代理事务完成
- B.代理人死亡
- C.作为被代理人或者代理人的法人终止
- D.被代理人取得或者恢复民事行为能力
- E.代理人丧失民事行为能力
-
下列属于要约邀请的有(.)。
- A.寄送的价目表
- B.招股说明书
- C.商业广告
- D.招标公告
- E.递交投标文件
-
我国《合同法》规定,关于合同转让的说法正确的是( )。
- A.债权人转让权利的,应当经债务人同意
- B.债务转移又称债务承担或合同义务转让
- C.债务人转移义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
- D.合同当事人分立后的债权债务承担包括约定承担和法定承担
- E.合同转让即为合同概括转让
-
甲建设单位将某工程承包给乙建筑企业,丙监理公司担任该工程的监理工作,乙建筑企业为该工程投保了建筑工程一切险,则下列说法不正确的是( )。
- A.甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人
- B.甲、乙是建筑工程一切险的被保险人,丙不是
- C.乙是建筑工程一切险的被保险人,甲、丙都不是
- D.乙、丙是建筑工程一切险的被保险人,甲不是
- E.只有甲为该建筑工程一切险的被保险人
-
商标的主体包括( )。
- A.企业单位
- B.事业单位
- C.个体工商
- D.一般自然人
- E.外资企业
-
应该是由( )确认可撤销合同。
- A.人民法律
- B.仲裁委员会
- C.当事人双方共同
- D.行业主管部门
- E.工商行政管理部门
-
建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同,该施工合同应具有的法律特征有( )。
- A.甲必须具有法人资格
- B.乙必须具有法人资格和相应资质
- C.甲、乙具有连带的权利义务关系
- D.合同应当采用书面形式
- E.合同的签订一定要有第三人担保
-
依据不同的合同划分标准,建设工程施工合同属于( )。
- A.要式合同
- B.实践合同
- C.单务合同
- D.有偿合同
- E.完成工作成果的合同
-
根据《民事诉讼法》的规定,起诉必须符合的条件有( )。
- A.有充分的证据
- B.有明确的被告
- C.属于人民法院受理民事诉讼的范围
- D.原告是与本案有直接利害关系的公民
- E.有书面的起诉书
-
王某发现吊装预制构件欲脱落,拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的( )。
- A.正当防卫权
- B.紧急避险权
- C.拒绝权
- D.知情权
-
由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是 ( )。
- A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
- B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
- C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
- D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
-
某建设单位与某监理公司签订一份监理合同,在合同履行中,双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据《合同法》分则中关于( )合同的相关规定处理此案。
- A.行纪
- B.技术服务
- C.委托
- D.居间
-
国家一级建造师执业资格的注册管理机构是( )。
- A.省级建设行政主管部门
- B.人事部或其授权机构
- C.建设行业协会
- D.建设部或其授权机构
-
按照《建设工程质量管理条例》要求,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向( )作出详细说明。
- A.监理单位
- B.质量监督机构
- C.施工单位
- D.建设单位
-
某施工单位与甲在2010年4月10日签订了一份劳动合同,合同期限为五年。在合同履行期间,由于甲不能胜任工作要求,施工单位最迟于( )前可以随时解除劳动合同。
- A.2010年7月10日
- B.2010年10月10日
- C.2010年11月10日
- D.2010年12月10日
-
甲施工企业于2月1日向乙材料供应商发出签订合同的信函,乙企业2月5口收到了该要约作废的传真,2月7日收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于( )。
- A.要约撤销
- B.要约邀请
- C.要约撤回
- D.要约生效
-
以下可以作为证人的是( )。
- A.鉴定人员
- B.陪审员
- C.诉讼代理人
- D.近亲属
-
根据我国《建设工程质量管理条例》的规定,( )不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。
- A.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理
- B.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书,并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务
- C.工程监理单位不得转让工程监理业务
- D.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理
-
某项目在施工过程中发生火灾,邻近的甲单位主动组织人员灭火,这一行为减少了施工单位的损失8万元,甲单位因此损失1万元。则( )。
- A.甲单位只能自行承担这一损失
- B.甲单位可以要求施工单位支付4万元
- C.甲单位有权要求施工单位支付1万元
- D.甲单位应当要求施工单位支付5万元
-
合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
- A.履行时间
- B.履行地点
- C.结算和清理
- D.质量检验
-
某施工企业于2001年9月1日签订了一份大型设备进出口合同,合同约定适用我国法律。设备干 2001年12月25日运抵国内某港口,开箱检查时未发现问题。在施工过程中,该设备于2002年3月1日出现重大故障,但供应商拒绝退换。施工单位主张赔偿的诉讼时效截止时间为( )。
- A.2003年9月1日
- B.2003年12月25日
- C.2004年3月1日
- D.2006年3月1日
-
某工程项目施工合同于2010年6月5日签订,该工程的开工报告于2010年6月15日批准,工程于2010年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于( )前,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
- A.2010年6月15曰
- B.2010年6月30日
- C.2010年7月10日
- D.2010年7月15日
-
根据我国《公司法》的规定,有限责任公司的股东人数不能超过( )。
- A.30人
- B.50人
- C.60人
- D.100人
-
在招标文件规定的投标有效期中,下面关于投标有效期的表述错误的是( )。
- A.特殊情况下,招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期
- B.因投标有效期延长而造成投标人损失的,招标人应当给予补偿
- C.投标人拒绝延长投标有效期的,其投标失效
- D.无论什么情况,招标人不得延长投标有效期
-
甲公司的资质等级为二级,而某工程项目需要一级资质的承包商承建,于是甲公司就借用了乙公司的资质证书,承揽了该工程,后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。该赔偿责任应当由( )承担。
- A.甲公司
- B.乙公司
- C.发包人
- D.甲公司和乙公司连带
-
工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当( )。
- A.联系设计单位征求其意见
- B.报告建设单位要求设计单位改正
- C.要求施工单位联系设计单位
- D.不采取特别措施
-
按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送( )审核。
- A.建设行政主管部门
- B.公安消防机构
- C.消防检测机构
- D.质量监督机构
-
建筑工程一切险的保险费率通常要根据( )确定。
- A.项目款总额
- B.工期长短
- C.风险大小
- D.项目类型
-
工程建设中如果采用国际标准或者国外标准,而我国现行强制性标准未作规定的,( )应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
- A.建设单位
- B.施工单位
- C.设计单位
- D.质量监督机构
-
施工承包合同,在合同订立之后,尚未履行之前,被确认为无效的,应按( )原则处理合同违约行为。
- A.双方当事人均履行该合同
- B.双方当事人仍应履行合同
- C.严格责任
- D.过失责任
-
第二审人民法院对上诉案件经过审理,可按照下列( )情形处理。
- A.驳回上诉,维持原判
- B.积极调解
- C.驳回起诉
- D.立即仲裁
-
甲市拟建印刷厂,因为建成后的印刷厂将排出有机毒液,排放时可能会影响周围的环境,那么印刷厂开工建设过程中,依照环保法的规定,应该在建设过程中引起注意的是( )。
- A.防治污染的设施必须与非主体工程同时设计
- B.防治污染的设施必须与主体工程同时施工
- C.防治污染的设施必须与主体工程同时检验
- D.防治污染的设施必须与主体工程同时维修
-
以下选项中,工程前的监理服务内容不包括( )。
- A.参与用户编制招标文件、制定工程标底、组织评选设计方案
- B.参与合同谈判,协助用户完善工程建设合同和技术协议,明确系统验收方案,保护用户的权益
- C.审核施工设计、技术方案和进度计划,检查施工准备情况
- D.在保修期内定期或不定期对项目进行质量检查,督促承建方按合同要求进行维护
-
下列有关合同变更的说法正确的是( )。
- A.合同当事人一方可以变更合同
- B.合同变更是对合同主体的变更
- C.当事人变更合同时,必须按照规定办理批准、登记手续,否则合同之变更不发生效力
- D.合同原内容的变更会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生
-
工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准,属于( )标准。
- A.公开性
- B.国际性
- C.强制性
- D.民用性
-
根据我国的有关法律规定,下列说法错误的是( )。
- A.书证应当提交原件
- B.物证必须提供原物
- C.提交外文书证,必须附有中文译本
- D.提义原件有困难的,可提交复印件
-
某建设项目中,合同中约定混凝土强度是35MPa,但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时,经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa,于是认定为不合格产品,要求施工单位返工。下列观点中,正确的是( )。
- A.由于合同不属于政府监督的依据,所以,质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
- B.由于不符合合同中约定的标准,属于不合格产品,质量监督人员可以据此要求施工单位返工
- C.由于满足规范中的标准,属于合格产品,质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
- D.根本就不属于质量监督人员的范围,质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
-
建设工程项目可能造成轻度环境影响的,建设单位应当( )。
- A.编制环境影响报告表
- B.编制环境影响报告书
- C.填报环境影响登记表
- D.编制环境影响可行性研究报告
-
( )一般不会发生合同解除期限的问题。
- A.法定解除
- B.法院解除
- C.协商解除
- D.约定解除
-
按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时,必须进行消防验收,其验收机关是( )。
- A.建设行政主管部门
- B.公安消防机构
- C.国家检验机关
- D.省、市行政部门
-
根据《水污染防治法》的规定,为了保证水体的水温符合水环境质量标准,防止热污染危害,向水体排放( )时,应当采取相应措施。
- A.工业废渣
- B.城市垃圾
- C.剧毒废液
- D.含热废水
-
施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由( )承担,或按照合同约定执行。
- A.施工单位
- B.责任方
- C.建设单位
- D.暂停决定方
-
构成合同的法定解除条件的有( )。
- A.因不可抗力造成迟延履行
- B.履行期限届满前,当事人一方财产状况显著恶化
- C.当事人一方迟延履行义务
- D.一方的其他违约义务,造成合同目的不能实现
-
根据《民事诉讼法》,下列有关举证时限的叙述,错误的是( )。
- A.由人民法院指定举证期限的,该指定的期限不得少于30日
- B.设置举证时限的主要目的在于促使当事人积极举证
- C.当事人没有在举证刚‘限内提交证据,可以延长30日补充证据
- D.当事人没有在期限内提交证据,所承担的法律后果是举证不能
-
某贸易公司与某建材供应商签订合同,约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地,向施工单位履行交货义务。合同签署后,供应商未按合同约定交货,则( )。
- A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
- B.供应商应向施工单位承担违约责任
- C.供应商应向贸易公司承担违约责任
- D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
-
当事人一方履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,其赔偿最高额度为( )。
- A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
- B.合同中约定的额度
- C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
- D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
-
民事活动中,当事人意思表示真实是指行为人( )。
- A.言行要有法律根据
- B.作出承诺
- C.语言规范
- D.表现和外部的表示与其内在的真实意志相一致
-
不属于法律事实事件的是( )。
- A.一般社会事件
- B.社会突出事件
- C.客观现象
- D.蓄意破坏行为
-
某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块,其出让方式一般应为( )。
- A.协议
- B.议标
- C.招标拍卖
- D.划拨
-
依据合同履行的诚实信用原则,当事人无论在合同中是否作出约定,根据合同性质,目的和交易习惯,应当履行( )义务。
- A.提供履约保函
- B.提供保险
- C.保密
- D.保修
-
父母作为监护人代理未成年人进行民事活动属于( )。
- A.约定代理
- B.指定代理
- C.委托代理
- D.法定代理
-
某单位就江岸护岸工程项目向社会公开招标,2006年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书,根据招标投标法的有关规定,下列说法正确的是( )。
- A.建设单位应在2006年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
- B.中标通知书就是正式的合同
- C.双方应在2006年3月15日前订立书面合同
- D.建设单位应在2006年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
-
建设单位应当在工程竣工验收合格的( )天内到相关部门备案。
- A.7
- B.10
- C.15
- D.20
-
某施工企业一级建造师吕某在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对施工机械的改造,并准备申请实用新型专利。关于该项发明创造,下列说法正确的是( )。
- A.不属于职务发明创造,吕某有专利申请权
- B.属于职务发明创造,专利申请权只能属于施工企业
- C.由于吕某的发明创造不是在执行单位任务,故不属于职务发明
- D.由于昌某利用了单位的物质条件。专利权归属可以与单位协商确定
-
根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
- A.5
- B.10
- C.15
- D.30
-
建设工程的保修期自( )之日起计算。
- A.施工期满
- B.竣工验收合格
- C.完成全部施工任务
- D.工程移交
-
根据《重大建设项目档案验收办法》的规定,国家发展和改革委员会组织验收的项目,由( )组织项目档案的验收。
- A.项目所在地省级档案行政管理部门
- B.中央主管部门档案机构
- C.国家档案局
- D.省级档案行政管理部门
-
招标人限制或排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,可以罚款,金额为( )。
- A.1万元以下
- B.1万元以上5万元以下
- C.5万元以下
- D.5万元以上10万元以下
-
按照“三同时”制度的规定,落实防治环境污染和生态破坏的措施及经费概算的工作,应当在( )完成。
- A.初步设计阶段
- B.项目审批过程
- C.项目招标阶段
- D.项目施工阶段
-
下列关于法人的表述,错误的是( )。
- A.具有民事权利能力
- B.具有民事行为能力
- C.是自然人和企事业单位的总称
- D.能够独立承担民事责任
-
债务转移( )。
- A.必须通知债权人
- B.必须经债权人同意
- C.无须债权人同意
- D.无须通知债权人
-
建筑一座楼房的施工承包合同内规定,承包商在竣工结算后不能按时获得工程款时有权留置工程。若开发商资不抵债破产后,承建商行使留置权是指( )。
- A.依法没收该栋楼
- B.依法变卖该栋楼后,与其他债权人按债权比例分配变卖价款
- C.依法变卖该栋楼后,从中优先获取全部拖欠工程款,其余部分再由其他债权人分配
- D.将该栋楼提交法院予以冻结
-
无处分权人处分他人的财产,在( )的情况下,该合同有效。
- A.与其年龄相适应
- B.与其智力相适应
- C.与其精神健康状态相适应
- D.无处分权人在订立合同后取得处分权
-
法律意义上的行为是指人的( )。
- A.潜意识的活动
- B.所有活动
- C.有意识的活动
- D.有目的的活动
-
招标人在评标委员会依法推荐的中标人以外选定中标人应被视为( )。
- A.自主行为
- B.违法行为
- C.个人行为
- D.正当行为
-
某施工企业在工程地下室施工时,钢筋绑扎已完成,准备浇注混凝土时,按《建设工程质量管理条例》要求,施工方应通知建设单位和( )参加隐蔽验收。
- A.设计单位
- B.勘察单位
- C.建设行政主管部门
- D.建设工程质量监督机构
-
根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定,不属于监理单位安全生产管理的责任和义务的是( )。
- A.报告安全生产事故隐患
- B.承担建设工程安全生产监理责任
- C.编制安全技术措施及专项施工方案
- D.审查安全技术措施及专项施工方案
-
下列关于仲裁委员会的说法中错误的是( )。
- A.仲裁委员会可不加入中国仲裁协会
- B.仲裁委员会不按行政区划层层设立
- C.仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员
- D.仲裁委员会之间没有隶属关系
-
表见代理在本质上是( )。
- A.委托代理
- B.法定代理
- C.指定代理
- D.无权代理
-
建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全( )负责。
- A.设施
- B.设计
- C.设施设计
- D.生产
-
某招标项目,在一次招标准备会议中,产生了四种观点,其中( )观点是正确的。
- A.甲观点:如果我们自己招标,就要去备案
- B.乙观点:如果我们自己招标,就要编制标底
- C.丙观点:即使我们具备招标条件,我们也可以委托招标
- D.丁观点:为了节约时间和资金投入,我们可以采取议标的形式
-
法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施,不含下列选项中的( )。
- A.与被执行人订立执行和解协议
- B.扣留、提取被执行人的收入
- C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产
- D.查封、冻结、划拨被执行人的存款
-
在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解。
- A.施工方上级单位
- B.建设方
- C.当地政府建设主管部门
- D.人民法院
-
关于残疾人国际通用标志牌的应用,下列哪一项是错误的?( )
- A.指示建筑物出入口及安全出口
- B.指示建筑物内、外通路
- C.指示专用空间位置
- D.指示紧急呼叫位置
-
货币补偿和产权调换的原则是( )。
- A.等量原则
- B.等面积原则
- C.等条件原则
- D.等价原则
-
对于剪力墙上开洞,下列说法错误的是( )。
- A.少开洞比多开洞好
- B.开小洞比开大洞好
- C.单排洞口比多排洞口好
- D.上下层洞口对齐比洞口错开好
-
下列说法不符合《建设工程安全生产管理条例》规定的是( )。
- A.禁止出租单位出租检测不合格的机械设备和施工工具及配件
- B.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前应当接受安全生产教育培训
- C.在施工现场安装、拆卸施工起重机械必须由具有相应资质的单位承担
- D.施工起重机械经专业检验检测机构检测合格的,可以无限期使用
-
甲患重病住院急需用钱又借贷无门,乙表示愿意借给甲2000元,但半年后须加倍偿还,否则以甲的房子代偿,甲表同意。根据《合同法》规定,甲、乙之间的借款合同因( )。
- A.显失公平而无效
- B.欺诈而可撤销
- C.乘人之危而无效
- D.乘人之危而可撤销