2015年注册建造师一级（建设工程项目管理）模拟试卷1

某钢厂新建大型轧钢车间。由于施工过程中良好的施工现场管理,使得场容美观整洁、道路畅通、施工有条不紊,保证了施工质量,使得与项目有关各方面都很满意。该项目施工现场被评为文明工地,项目验收时被评定为优良工程。问题:①如何建立施工项目现场管理体系？②怎样对施工项目场容进行管理？③怎样进行施工项目现场管理？④如何对施工项目的管理进行考核？

某钢铁公司投资建3m中板轧钢工程。投标文件规定:设备基础按4万m³钢筋混凝土报价,并相应增加钢筋支架措施费;工期为360天。经公开招标,某冶金建设公司中标设备基础施工工程。合同有如下条款:暂按4万m³钢筋混凝土计算工程量,钢筋支架措施费12万元,最终据实结算;合同工期为2004年5月10日开工,2005年5月10日竣工,提前一天奖乙方1%,因乙方原因拖期一天罚乙方1%,但奖罚不超过10%,均按工程量计算。实际工期为:因图纸未到2004年5月14日开工,2005年5月12日竣工,乙方要求增加工期奖,甲方则认为竣工拖期应罚款,经计算实物为6万m³钢筋混凝土,乙方要求增加钢筋支架措施费。因此双方发生争议。问题:①本工程合同工期应为多少天？②乙方在工期上应奖还是应罚？③措施费用应否增加？④在争议处理中通常有哪些处理办法？

某冶炼项目工程,招标文件写明合同条款采用我国《建设工程施工合同(示范文本)》,招标人在与中标人进行谈判时要求将如下6项内容写入合同:①按地方政府要求,工期由22个月缩短为20个月;②考虑设计单位的现实现状,招标文件要求施工单位具有相应设计能力,当钢结构图纸不能按计划交付时,施工单位要协助设计单位完成该部分图纸,不能因此影响工期,中标人投标时对此做了承诺;③工程质量标准:创鲁班奖;④进度款按月支付,工程总量按工程量清单为准;⑤本工程是政府重点工程,由当地政府担保,乙方不得因甲方资金暂时不到位而停工和拖延工期;⑥此地每年都有台风,台风影响不视为不可抗力。问题:上述要求是否合理？各应如何处置？

某承包商承包了一个冶炼工程施工项目。由于建设工程开工实施施工许可证制度,该承包商于2004年2月10日首先按批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府行政主管部门办理了施工许可证手续。在施工准备阶段,该总承包商的项目经理带头抓施工准备阶段的质量控制,并在取得施工许可证后的2004年4月20日开始施工。该工程实行总包和分包相结合的形式,总承包商编制了建设工程施工组织设计,分包单位在总包单位的总体部署下,负责编制分包工程的施工组织设计。在施工过程中,现场项目管理部每周进行一次检查并以例会的形式进行沟通。问题:①申请施工许可证应当具备哪些条件？②该总承包商取得施工许可证后,于2004年4月20日开始施工这一做法是否符合规定？为什么？③该项目施工过程中,施工准备阶段质量控制包括哪些内容？④该项目施工过程中,施工组织设计应当包括哪些内容？⑤现场管理考核的目的是什么？

某单位中标一中厚板工程,施工单位高标准严要求,编制了针对该项目的质量计划,对施工的各阶段质量进行全过程控制,确保了工程质量,获得了业主好评。问题:①质量计划由谁负责编制？②工程质量计划的主要内容有哪些？③施工准备阶段质量控制的主要内容有哪些？④运转质量控制的内容有哪些？⑤竣工验收质量控制的内容有哪些？

施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以(　　)的方式确定下来作为合同的附件。

• A．合同补遗
• B．会议纪要
• C．协议书
• D．投标补充文件
• E．工程变更文件

建设工程项目的施工方案包括( )。

• A．材料采购方案
• B．技术方案
• C．人员培训方案
• D．组织方案
• E．质量管理认证方案

双代号网络计划时间参数的计算方法很多，一般常用的有( )。

• A．按工作计算法
• B．按节点计算法
• C．按时间计算法
• D．按对象计算法
• E．按线路计算法

由不同项目参与方的计划构成进度计划系统，包括( )。

• A．总进度计划
• B．施工和设备安装进度计划
• C．设计进度计划
• D．采购和供货进度计划
• E．业主方编制的整个项目实施的进度计划

施工成本控制的依据包括( )。

• A．工程承包合同
• B．施工成本计划
• C．进度报告
• D．工程变更
• E．费用报告

可作为施工成本控制的依据是(　　)。

• A．会计核算
• B．工程变更
• C．承包合同
• D．进度报告
• E．成本计划

对施工所用机械设备，应根据工程需要从______等方面加以控制。

• A．施工工艺水平
• B．质量安全保证
• C．设备选型
• D．主要性能参数
• E．使用操作要求

应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括(　　)。

• A．调整项目任务分工
• B．改进进度控制手段
• C．调整项目管理职能分工
• D．改进工作流程
• E．改进施工方法

质量管理的PDCA循环是围绕着实现预期的目标，进行( )活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增强质量能力，提高质量水平。

• A．计划
• B．预测
• C．实施
• D．检查
• E．处置

在ABC分类法中，下列关于A类问题的说法中，正确的是______。

• A．累计频率在0～80%区间的问题
• B．出现频率在60%以上的问题
• C．为一般问题
• D．要进行重点管理
• E．按照常规加强管理

建立职业健康安全与环境管理体系的步骤包括(　　)。

• A．领导决策
• B．人员培训
• C．体系文件的编写
• D．管理评审
• E．内部审核

在国际上，建设工程项目总承包的组织有如下(　　)可能的模式。

• A．一个组织(企业)既具有设计力量，又具有施工力量，由它独立地承担建设工程项目总承包的任务。
• B．由设计单位和施工单位为一个特定的项目组成联合体或合作体，以承担建设工程项目总承包的任务。
• C．由施工单位承接建设工程项目总承包的任务，而设计单位受施工单位的委托承担其中的设计任务。
• D．由设计单位承接建设工程项目总承包的任务，而施工单位作为其分包承担其中的施工任务。
• E．由一个项目管理公司承接工程项目管理总承包，由若干相关单位承接建设工程项目的承包任务。

建设工程预付款担保的形式一般采用(　　)。

• A．银行保函
• B．抵押
• C．交付现金
• D．投标保证金
• E．保证担保公司担保

我国推行的建设工程监理制度的目的包括( )。

• A．确保工程建设质量
• B．提高工程建设水平
• C．与国际惯例接轨
• D．充分发挥投资效益
• E．积极培育建筑市场

安全检查的主要内容有(　　)。

• A．查思想
• B．查管理
• C．查隐患
• D．查责任人
• E．查后果

单体工程如有必要(如投资、进度和质量控制的需要)也应进行项目结构分解，如一栋高层办公大楼可分解为(　　)。

• A．地下工程
• B．地上工程
• C．裙房结构工程
• D．强电工程
• E．高层主体结构工程

下列关于因果分析图法的说法中，正确的是(　　)。

• A．因果分析图法又称为质量特性要因分析法
• B．因果分析图法是用来寻找影响质量的次要原因的
• C．基本原理是对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因
• D．一个质量特性不能使用一张图进行分析
• E．通常采用QC小组的方式进行

单位工程施工组织设计和分部(分项)32程施工组织设计均应包括的内容有( )。【2011、2010年考试真题】

• A．工程概况
• B．施工方案的选择
• C．施工方法和施工机械的选择
• D．主要技术经济指标
• E．施工特点分析

在项目组织结构中，应由(　　)负责进度控制工作。

• A．总承包公司
• B．专门的工作部门
• C．负责进度控制岗位资格的专人
• D．分包人
• E．项目管理部门

根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括( )。【2006年考试真题】

• A．招标人已经委托了招标代理单位
• B．施工图设计已经全部完成
• C．有相应资金或资金来源已经落实
• D．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准
• E．应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准

关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）

• A．单一延误是可索赔延误
• B．非关键线路延误是不可索赔延误
• C．交叉延误可能是可索赔延误
• D．共同延误是不可索赔延误
• E．非承包商原因造成的关键线路延误都是可索赔延误

风险控制策划的原则应包括（ ）。

• A．用安全品取代危险品
• B．应考虑保护每个工作人员的措施
• C．将技术管理与程序控制结合起来
• D．尽可能使用个人防护用品
• E．应有有效的应急方案

分项工程质量验收合格的规定是（ ）。

• A．所含的检验批均应符合合格的质量规定
• B．质量验收记录应完整
• C．质量控制资料应完整
• D．观感质量应符合要求
• E．主要功能项目应符合相关规定

安全事故隐患治理原则包括（ ）。

• A．单项隐患综合治理原则
• B．预防和减灾并重治理原则
• C．重点治理原则
• D．静态治理原则
• E．动态治理原则

可以进行邀请招标的工程包括( )。

• A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择
• B．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的
• C．医院行政办公楼工程
• D．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的
• E．学校教学楼工程

下列选项中，属于建设工程项目进度控制的管理措施的有( )。

• A．选择适用的网络计划方法
• B．选择合理的承发包模式
• C．选择合理的工程物资的采购模式
• D．重视信息技术的应用
• E．不考虑影响项目进度的风险

“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)，技术改建项目(工程)和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程( )。

• A．同时招标
• B．同时开工
• C．同时设计
• D．同时施工
• E．同时投入生产和使用

应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括( )。

• A．调整项目任务分工
• B．改进进度控制手段
• C．调整项目管理职能分工
• D．改进工作流程
• E．改进施工方法

下列各类型成本计划中，互相衔接和不断深化，构成了整个工程施工成本的计划过程的有( )。

• A．竞争性成本计划
• B．指导性成本计划
• C．实施性成本计划
• D．按子项目组成编制的施工成本计划
• E．按工程进度编制的施工成本计划

下列选项中，属于施工总承包管理模式特点的有（ ）。

• A．每一部分工程分别招标，对降低工程造价有利
• B．可以提前开工，有利于缩短建设周期
• C．提供“他人控制”原则，有利于质量控制
• D．业主方的招标及合同管理工作量小
• E．总承包管理单位负责对所有分包单位管理及协调

建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的( )，以克服由于设计和施工不协调而影响建设进度等的弊病。

• A．组织集成化
• B．组织扁平化
• C．组织柔性化
• D．组织标准化

施工现场应急处置方案的内容主要是( )。

• A．应急工作原则
• B．信息发布
• C．应急组织与职责
• D．应急预案体系

第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是( )。

• A．设置安全监控系统
• B．改善作业环境
• C．制订应急救援体系
• D．加强员工的安全意识培训和教育

政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是( )。

• A．对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测
• B．对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督
• C．对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书
• D．对影响结构安全的工程实体质量进行检测

工程计划工程量3000m³，计划成本15元/m³，实际完成工程量2500m³，实际成本20元/m³，则该分项工程的施工进度偏差为(　　)。

• A．拖后7500元
• B．提前7500元
• C．拖后12 500元
• D．提前12 500元

建设工程项目的施工质量计划应经(　　)审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位。

• A．施工项目经理
• B．企业法定代表人
• C．项目经理部技术负责人
• D．企业技术领导

( )反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系。

• A．合同结构图
• B．项目结构图
• C．组织结构图
• D．进度流程图

《职业健康安全管理体系——规范》由( )四部分组成。

• A．范围、引用标准、概念、职业健康安全管理体系要素
• B．目标、引用标准、概念、职业健康安全管理体系要素
• C．范围、引用标准、定义、职业健康安全管理体系要素
• D．目标、引用标准、定义、职业健康安全管理体系要素

在建设工程项目的风险类型中，损失控制和安全管理人员的能力方面带来的风险属于( )。

• A．经济和管理风险
• B．技术风险
• C．组织风险
• D．工程环境风险

在NEC合同中，工程师代表的是(　　)的利益。

• A．发包人
• B．工程承包人
• C．社会公众
• D．政府

我国在全面实施建造师执业资格制度后，建筑施工企业项目经理是指企业法定代表人委托对工程项目施工过程进行(　　)的项目管理者。

• A．技术管理
• B．全面管理
• C．全面负责
• D．安全负责

贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目与其的使用功能和质量标准，这是( )，是工程参与各方的共同责任。

• A．施工质量控制的总体目标
• B．建设单位的管理控制目标
• C．监理单位在施工阶段的质量控制目标
• D．施工单位的质量控制目标

做出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以( )。

• A．申请重新仲裁
• B．申请仲裁庭执行
• C．上诉
• D．向法院申请执行

政府质量监督部门对施工中发生严重问题的单位可以发出( )。

• A．临时收缴资质证书通知书
• B．吊销企业资质证书通知单
• C．吊销营业执照通知单
• D．企业资质降级通知书

2005年3月完成的某工程，按基准日期的价格计算工程进度款为200万元，合同支付中不能调值的部分占合同总价的20%；相关成本要素除水泥价格上涨15%外，其余均未发生变化，水泥费用在合同总价中所占的比重系数为0.3。按调值公式计算2005年3月实际工程结算款应为(　　)万元。

• A．200
• B．207.2
• C．209
• D．230

(　　)主要检查对过去提出的安全问题和发生的生产事故及安全隐患是否采取了安全技术措施和安全管理措施，进行整改的效果如何。

• A．查思想
• B．查管理
• C．查隐患
• D．查整改

在职业健康安全管理体系(GB/T 28001—2001)的一级要素“实施和运行”中，属于该体系核心要素的是( )。

• A．文件、运行控制
• B．结构和职责、运行控制
• C．培训、意识和能力
• D．应急准备和响应

《EPC交钥匙项目合同条件》(银皮书)中常用的合同计价方式是( )方式。

• A．成本加酬金
• B．固定总价
• C．变动总价
• D．固定单价

下列不属于建设施工项目信息分类依据的是(　　)。

• A．项目管理工作的对象
• B．项目实施的工作过程
• C．项目管理工作的任务
• D．项目的分解结构

建设工程项目管理实施规划的内容不包括( )。

• A．项目概况
• B．技术方案
• C．项目目标控制措施
• D．项目质量管理规划

项目(　　)指的是“保证项目包含且仅包含项目所需的全部工作的过程。它主要涉及他围计划编制、范围定义、范围验证和范围变更控制的管理。”

• A．组织管理
• B．过程管理
• C．系统管理
• D．范围管理

DRB委员是由(　　)选定的。

• A．发包人
• B．承包人
• C．发包人和承包人共同
• D．法院指定

施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键丁序开始施工(　　)前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

• A．24小时
• B．48小时
• C．72小时
• D．5天

某双代号网络计划如下图所示，则C工作的自由时差为( )天。

• A．0
• B．1
• C．2
• D．3

在双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的(　　)。

• A．逻辑关系
• B．组织关系
• C．总时差
• D．自由时差

当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用的施工质量事故处理方法是( )。

• A．修补处
• B．加固处
• C．返工处
• D．限制使用

采用分段结算方式结算工程价款，是按(　　)进行结算。

• A．月度周期
• B．年度周期
• C．工程形象进度
• D．分部分项工程

双代号时标网络计划中，不能从图上直接识别非关键工作的时间参数是( )。

• A．最早开始时间
• B．最早完成时间
• C．自由时差
• D．总时差

某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是( )元。

• A．5425
• B．4150
• C．3025
• D．2905

投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提交投标文件，下列不属于投标时需要注意的是( )。

• A．投标的截止日期
• B．投标文件的完备性
• C．标书的标准
• D．投标的法律性

既可以对已经发生的，又可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是(　　)。

• A．业务核算
• B．统计核算
• C．会计核算
• D．成本核算

建设工程项目进度控制的管理措施不包括(　　)。

• A．重视信息技术的应用
• B．选择承发包模式
• C．用工程网络计划的方法编制的进度计划
• D．编制项目进度控制的工作流程

进行工程项目质量控制系统的能力评价并为及时做出决策提供依据，需控制系统运行的(　　)发挥作用。

• A．动力机制
• B．约束机制
• C．反馈机制
• D．管理机制

事故防范措施和计划的落实与否，按建设工程项目的风险分类应属于(　　)。

• A．经济与管理风险
• B．技术风险
• C．工程环境风险
• D．组织风险

组织应制定一个或多个方案,其作用是保证环境( )的实现。

• A．职责和权力
• B．目标与职责
• C．目标与指标
• D．职权和指标

对于应当拆除的工程，建设单位应当在拆除工程施工( )，将拆除施工单位资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及毗邻建筑的说明，拆除施工组织方案，堆放、清除废弃物的措施的资料报送建设工程所在地的县级以上的地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。

• A．7日前
• B．10日前
• C．15日前
• D．20日前

支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，以( )。

• A．确保工程质量
• B．确保工程费用及时支付到位
• C．考察承包人资金实力
• D．保证承包人按约履行

论证大型建设工程项目总进度目标时，项目结构分析是指( )。

• A．根据建立进度计划系统的需要，分析进度计划之间的关系
• B．根据项目合同体系，分析影响总进度目标实现的合同界面
• C．根据建立进度计划系统的需要，分析确定进度计划的层次
• D．根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的工作目录

对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正属于(　　)的内容。

• A．事前控制
• B．事中控制
• C．事后控制
• D．全过程控制

施工成本分析的方法不包括(　　)。

• A．表格法
• B．因素分析法
• C．比较法
• D．差额计算法

项目决策阶段的主要任务是(　　)。

• A．确定建设工程项目的总进度目标
• B．分解项目目标
• C．调整项目组织结构
• D．编任务分工表

反映各工作单位、各工作部门和各工作人员之间组织关系的组织工具是( )。

• A．项目结构图
• B．合同结构图
• C．项目组织结构图
• D．工作流程图

职业安全卫生监察机构对违反职业安全卫生法律、法规、标准的行为，有权采取行政措施，并具有一定的(　　)。这是因为它是以国家的法律、法规为后盾的，任何单位或个人必须服从，以保证法律的实施，维护法律的尊严。

• A．公开性
• B．公正性
• C．法制性
• D．强制性

国际工程承包合同争议解决的仲裁地点，比较常见的选择是在( )仲裁。

• A．被诉方所在国
• B．合同中约定的第三国
• C．工程所在国
• D．投诉方所在国

项目管理信息系统的功能不包括( )。

• A．成本控制
• B．进度控制
• C．合同管理
• D．组织控制

(　　)的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。

• A．成本加固定费用合同
• B．成本加固定比例费用合同
• C．成本加奖金合同
• D．最大成本加费用合同

( )也称为要因分析法。

• A．分层法
• B．排列图法
• C．因果分析图法
• D．直方图法

设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和( )等工作进度相协调。

• A．项目选址
• B．可行性研究
• C．物资采购
• D．竣工验收

在工程网络计划中，关键线路是指( )。

• A．单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路
• B．双代号网络计划中由关键节点组成的线路
• C．单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路
• D．双代号时标网络计划中无虚箭线的线路

下列属于建设工程设计阶段建设监理工作主要任务的是( )。

• A．拟订或参与拟订建设工程施工招标方案
• B．准备建设工程施工招标条件
• C．参与或协助编写施工招标文件
• D．拟订和商谈设计委托合同

(　　)是可以用产值工资率指标考核人工费的支出水平的方法。

• A．相关比率法
• B．构成比率法
• C．动态比率法
• D．静态比率法

按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( )。【2006年考试真题】

• A．因潜在投标人多而导致招标工作量太大的
• B．因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
• C．公开招标程序过于繁琐的
• D．受自然地域环境限制的

工程质量监督申报手续应在工程项目( )到工程质量监督机构办理。

• A．开工前，由施工单位
• B．竣工验收前，由建设单位
• C．开工前，由建设单位
• D．竣工验收前，由施工单位

道路上有一个坑，既要设置防护栏及警示牌，又要设置夜间警示红灯，这属于安全隐患处理的（ ）。

• A．单项隐患综合治理原则
• B．预防与减灾并重原则
• C．重点治理原则
• D．冗余安全度治理原则

以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。

• A．合同协议书、中标通知书
• B．施工合同通用条件、施工合同专用条件
• C．标准及有关文件、图纸
• D．投标书、工程量清单

业主和承包商都不存在工程量方面的风险的合同是（ ）。

• A．单价合同
• B．固定总价合同
• C．变动总价合同
• D．成本加酬金合同

论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：(1)编制总进度计划；(2)项目的工作编码；(3)项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为( )

• A．(3)(2)(1)
• B．(1)(3)(2)
• C．(2)(1)(3)
• D．(1)(2)(3)

在采用作业条件危险性分析法(LEC方法)进行风险评价时，“中度风险”对应的危险程度是( )。

• A．稍有危险，可以接受
• B．比较危险，需要注意
• C．显著危险，需要改进
• D．高度危险，需要改进

按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( )。

• A．因潜在投标人多而导致招标工作量太大的
• B．因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
• C．公开招标程序过于繁琐的
• D．受自然地域环境限制的

某项目进行成本偏差分析，结果为：已完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本>0；拟完工程计划施工成本—已完工程计划施工成本<0。则说明( )。

• A．成本超支，进度提前
• B．成本节约，进度提前
• C．成本超支，进度拖后
• D．成本节约，进度拖后

在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据( )对施工作业质量进行监督控制。

• A．项目管理实施规划
• B．施工质量计划
• C．监理规划与实施细则
• D．施工组织设计

根据GB/T19000质量管理体系标准，对企业质量体系作系统、完整和概要描述，规定企业组织建立质量管理体系的文件是( )。

• A．程序文件
• B．质量手册
• C．质量记录
• D．管理标准

某工程主体结构混凝土工程量为3200m³，预算单价为550元/m³，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/m³。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m³，则此时的进度偏差为( )万元。

• A．11.8
• B．11.2
• C．11.0
• D．-1.8

某土方工程，工程量清单的工程量为1100m³，合同约定的综合单价为16元/m³，且实际工程量减少,超过或等于10%时可调整单价，单价调整为18元/m³。经工程师计量，承包商实际完成的土方量为1000m³，则该土方工程的价款为( )万元。

• A．1.76
• B．1.6
• C．1．5
• D．1.65

工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的( )联系。

• A．合同
• B．经济
• C．逻辑
• D．指令

施工总承包模式与施工，总承包管理模式的相同之处在于( )。

• A．项目建设周期
• B．总包单位对分包单位的管理责任
• C．业主对分包单位的付款方式
• D．业主对分包单位的选择和认可权限

根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本及其可能发展趋势做出科学估计，这是指( )。

• A．成本预测
• B．成本控制
• C．成本核算
• D．成本考核

项目目标动态控制的第三步是( )。

• A．收集项目目标的实际值
• B．如有必要，目标调整
• C．将项目的目标分解
• D．目标的动态控制

建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有( )个。

• A．1
• B．2
• C．3
• D．4

某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是( )。

• A．宾馆可以开业
• B．项目竣工结算完成
• C．宾馆开始盈利
• D．项目通过竣工验收