2016年注册建造师一级（建设工程项目管理）模拟试卷10

某超高层建筑,位于街道转弯处。工程设计为纯剪力墙结构,抗震8度设防。围护结构和内隔墙采用加气混凝土砌块。现场严格按企业制定的施工现场管理体系实施方案布置。根据场地条件,周围环境和施工进度计划,本工程采用商品混凝土,预制件现场加工,加工厂、堆放材料的临时仓库以及水、电、动力管线和交通运输道路等各类临时设施均已布置完毕。问题:①单位工程施工平面图设计有哪些要点？②单位工程施工平面图的设计步骤是什么？③施工现场管理有哪些总体要求？④施工总平面设计时,临时仓库和加工厂如何布置？

某工程施工承包形式为总价包干,工程总施工工期为18个月,业主提供的类似工程的《实物量清单》为总价包干的基础,工程主材价格固定不变,不按市场变化调价,工程项目为一新建热轧厂,土建为地下室设备基础,钢结构厂房,机电工程除管道桥架、电缆等外,其余基本为设备供应。除不可抗力因素外,任何情况均不予调整施工总价。问题:①进行施工成本的风险分析,并制定方案。②根据本施工合同条件,分析影响项目施工成本的主要因素有哪些？③根据主要影响因素,制定控制成本的有效措施。

某炼钢厂为扩大生产经营规模,改扩建计划中拟建一座炼钢厂房,根据厂房结构构件单体重量和安装高度要求,市场资源有两台行走式起重设备可供选择。一台是3000t)m塔式起重机,一台是400t履带式起重机。已知塔式起重机台班单价为8000元/台班,轨道敷设、吊车组装及拆除需耗时13个台班,塔吊进出场费用为800000元;履带式起重机台班单价为24000元/台班,组装及拆除需耗时1个台班,进出场费用为400000元。两台设备的作业效率基本相同,并在进场开始组装时计算台班费用。问题:①什么样的现场条件可以选择塔式起重机？②什么样的现场条件只能选择履带式起重机？③什么情况下选用塔式起重机有利于降低吊装成本？④什么情况下选用履带式起重机有利于降低吊装成本？⑤什么情况下任选一台,对成本的影响不大？

在高炉工程桩基施工过程中,由于工期紧张且管理不善,导致高炉出铁场平台桩基础土方开挖后,经测试,有8套混凝土预制方桩为四类桩。分析原因主要是打桩过程中,接桩焊接不牢而导致上下节桩脱裂,需重新补桩,直接经济损失7万余元。问题:①质量事故按其严重程度划分为一般事故及重大事故。其划分标准是什么？②上述背景材料中质量事故按其严重程度划分属哪一类？③质量事故处理和鉴定的结论有哪几种？④背景材料中质量事故处理分别属于哪种处理方案？

某钢厂高炉大修工程的煤粉喷吹主厂房电梯井基础施工时正逢冬季,当该基础具备混凝土浇灌条件时,正好天降大雪。本不宜进行混凝土浇筑,但因工期太紧,还是冒雪进行了混凝土浇筑。当时虽然采取了简易保温措施,但由于风大,气温下降太快,最终该基础被冻坏,造成13万元的经济损失。问题:①根据事故的性质及严重程度,工程质量事故分为哪两类？该质量事故属哪一类？②质量事故的处理应遵循什么程序？③造成该事故的主要原因是什么？④该事故应如何处理？⑤质量事故处理后应满足哪些基本要求？

安全检查的主要内容有( )。

• A．查思想
• B．查隐患
• C．查操作
• D．查设施
• E．查整改

施工总承包管理与施工总承包模式比较可以从( )几个方面来看。

• A．工作开展程序不同
• B．对发包单位的付款
• C．分包单位的选择和认可
• D．对分包单位的管理和服务
• E．施工总承包管理的合同价格

施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面具有的优点是( )。

• A．合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分施工招标，确定该部分合同价，因此整个建设项目的合同总额的确定较有依据
• B．在施工总承包管理模式下，分包合同价对施工单位是透明的
• C．所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利
• D．在施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的
• E．合同总价是一次确定再进行施工招标，因此整个建设项目的合同总额的确定较有依据

在建设工程项目管理中，管理目标中包含项目总投资目标的单位有(　　)。

• A．建设工程项目总承包单位
• B．业主委托的工程咨询单位
• C．业主委托的工程监理单位
• D．设计单位
• E．施工单位

在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为______。

• A．施工方
• B．业主
• C．监理单位
• D．设计单位
• E．政府的工程质量监督部门

下面有关风险产生的因素中，(　　)是属于组织风险。

• A．设计师和监理工程师的能力
• B．信息安全控制计划
• C．损失控制和安全管理人员的资历和能力
• D．项目经理和技术人员的能力
• E．工程施工方案

现场文明施工的基本要求有(　　)。

• A．施工现场必须设置明显的标牌
• B．施工现场的管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的胸卡
• C．保持场容场貌的整洁，定期清理建筑垃圾
• D．应当按照施工总平面图布置设置各项临时设施
• E．施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明

开工前质量监督的具体内容包括(　　)。

• A．各方人员的资质证书
• B．检查结果的记录保存
• C．审查施工组织设计、监理规划文件及审批
• D．检查项目参与各方的质保体系
• E．工程实体施工质量

施工安全技术措施的一般要求包括( )。

• A．施工安全技术措施必须在工程开工后制定
• B．施工安全技术措施要有全面性
• C．施工安全技术措施要有针对性
• D．应急预案
• E．可行性和可操作性

安全技术交底主要内容包括( )。

• A．针对危险点的具体预防措施
• B．应注意的安全事项
• C．相应的安全操作规程和标准
• D．安全技术交底的签字记录
• E．本施工项目的施工作业特点和危险点

施工成本控制的步骤包括( )。

• A．预算
• B．比较
• C．分析
• D．纠偏
• E．验收

索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费。现场管理费应包括现场(　　)。

• A．临时设施费
• B．管理人员工资
• C．办公费
• D．通讯费
• E．交通费

属于初始状态的评审内容的是(　　)。

• A．制定组织的职业健康安全与环境保护的方针、目标、指标和管理方案
• B．辨识工作场所中的危险源和环境因素
• C．评审组织现有的管理制度，并与标准进行对比
• D．评审过去的事故，进行分析评价
• E．明确适用的有关职业健康安全与环境的法律、法规和其他要求

对于索赔争执的解决，需要分析(　　)。

• A．索赔的程序
• B．争执的解决方式和程序
• C．仲裁条款，包括仲裁所依据的法律、仲裁地点、方式和程序、仲裁结果的约束力等
• D．争执后，承包人最终要听从发包人的意见
• E．索赔争执的解决方法

建设工程项目目标动态控制的纠偏措施主要包括( )措施。

• A．组织
• B．经济
• C．管理
• D．技术
• E．法律

由不同功能的计划构成的进度计划系统，包括(　　)。

• A．控制性进度计划
• B．指导性进度计划
• C．实施性进度计划
• D．比较性进度计划
• E．设计性进度计划

建设工程施工安全技术措施计划实施包括(　　)。

• A．安全生产责任制
• B．安全管理要点
• C．安全技术措施计划验证
• D．修改安全技术措施
• E．安全教育与培训

安全技术措施计划具体包括的内容有( )。

• A．职业卫生措施
• B．安全宣传教育措施
• C．安全技术措施
• D．辅助用房及设施
• E．安全技术革新措施

来自于全面质量管理TQC思想的三全管理包括(　　)。

• A．全面质量控制
• B．全过程质量控制
• C．全员参与控制
• D．全方位质量控制
• E．全社会质量控制

下列属于建设工程项目质量影响因素中的环境因素的有( )。

• A．工程项目所在地的社会环境
• B．工程项目的管理环境
• C．工程项目所在地的法律环境
• D．施工现场的安全卫生防护设施等劳动作业环境
• E．工程项目所在地的水文、地质等自然环境

事故调查组的职责有(　　)。

• A．查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况
• B．确定事故责任者
• C．提出事故处理意见和防范措施的建议
• D．写出事故调查报告
• E．追究事故责任人

下列关于职业病的说法中正确的是(　　)。

• A．企事业单位对于一些职业病，按规定可以越级向上级单位报告
• B．职工被确诊患有职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构的意见安排其进行医疗或疗养
• C．职工在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认之日起的半年内将其调离原工作岗位，另行安排工作
• D．职工到新单位后，新发生的职业病不论与现工作有无关系，其职业病待遇由新单位负责
• E．调出、调入单位都应将情况报告所在地的劳动卫生职业病防治机构备案

《中华人民共和国劳动法》规定，新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程( )。

• A．同时招标
• B．同时设计
• C．同时验收
• D．同时投入生产和使用
• E．同时施工

施工成本可以按照成本构成分解为(　　)等。

• A．人工费
• B．材料费
• C．施工机械使用费
• D．运杂费
• E．措施费

建设项目工程总承包方的项目管理目标包括( )。【2010年考试真题】

• A．施工方的质量目标
• B．工程建设的安全管理目标
• C．项目的总投资目标
• D．工程总承包方的成本目标
• E．工程总承包的进度目标

在建设工程项目的风险类型中，技术风险主要来自于(　　)。

• A．工程机械
• B．工程施工方案
• C．工程物资
• D．岩土地质条件和水文地质条件
• E．事故防范措施计划

建设工程项目施工成本控制的主要依据包括（ ）。

• A．工程承包合同
• B．施工成本计划
• C．工程进度报告
• D．工程变更
• E．工程质量水平

在工程网络计划中，关键线路是指( )线路。

• A．单代号网络计划中相邻工作之间时间间隔全部为零
• B．双代号网络计划中由关键节点组成
• C．双代号时标网络计划中无波形线
• D．双代号时标网络计划中无虚箭线
• E．单代号搭接网络计划中相邻工作之间时距之和最大

根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )日前书面通知。

• A．7
• B．14
• C．21
• D．15

为确保建设工程项目施工质量，发包人可以要求承包人提供维修保函或扣留保留金，下列表述中正确的有( )。

• A．采取保函方式对承包人有风险
• B．采取保函方式对承包人没有风险
• C．与保留金相比，维修保函对承包人有利
• D．保函对双方都比较公平
• E．保函是有时效的，期满将自动作废

根据建设工程项目设计质量控制的要求，建筑工程设计图纸必须具有( )并按照有效的审图程序进行审查。

• A．国家批准的出图印章
• B．审图部门的印章
• C．造价工程师的执业印章
• D．建筑师的执业印章
• E．结构工程师的执业印章

建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境和技术风险，下列风险因素中属于组织风险的是(　　)

• A．安全管理人员的能力
• B．人身安全控制计划
• C．引起火灾和爆炸的因素
• D．工程施工方案

某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元，当实际工程量超过估计工程量10%，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为( )万元。

• A．585
• B．600
• C．591
• D．525

大中型工程项目通常是由若干( )构成的。

• A．单项工程
• B．单位工程
• C．分部工程
• D．分项工程

承包人在工程变更确定后( )天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告。

• A．7
• B．14
• C．15
• D．30

时标网络图如下，则下列选项表述正确的是( )。

• A．工作E的TF为2
• B．工作F的FF为3
• C．工作G的LS为8
• D．工作H的EF为16

建设工程项目的功能性质量，主要是反映( )。

• A．对工业建筑项目生产能力的一系列特性指标
• B．对建设工程使用功能需求的一系列特性指标
• C．对建设工程项目工艺流程的一系列特性指标
• D．对建设工程项目通行能力的一系列特性指标

有一些大型建设工程项目专门委托咨询公司从事项目信息动态跟踪和分析，以( )指导( )，从宏观上对项目的实施进行控制。

• A．设计，实施
• B．信息流，物质流
• C．物质流，信息流
• D．计划，实施

大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是( )。

• A．项目结构分析
• B．编制各层进度计划
• C．通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性
• D．协助各层进度计划的关系编制总进度计划

( )是解决争议最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

• A．调解
• B．诉讼
• C．仲裁
• D．协商

建设工程项目施工可调总价合同中的通货膨胀等不可预见因素的风险由( )承担。

• A．承包商
• B．工程师
• C．业主
• D．项目经理

( )是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图。

• A．双代号网络图
• B．双代号时标网络图
• C．单代号网络图
• D．单代号搭接网络图

按工程进度编制施工成本计划的说法中错误的是(　　)。

• A．按工程进度编制施工成本计划，通常可由控制项目进度的网络图扩充而得
• B．可以把按子项目分解项目总施工成本与按时间分解项目总施工成本计划结合起来
• C．由网络图扩展来的成本计划，既要确定完成各项工作所需要花费的时间，又要同时确定完成工作核实的成本支出计划
• D．施工成本计划的编制方法包括，按施工成本、子项目成本和工程进度三种方法：这三种方法是相互独立的

某工程项目拟采用EPC承包模式，作为承包商，在和业主就合同价格条款进行谈判时，应尽量争取采用______。

• A．固定单价合同
• B．固定总价合同
• C．变动总价合同
• D．变动单价合同

某市商业中心区建设施工，拟按子项目组成编制施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各______中。

• A．单位工程
• B．单项工程
• C．单体工程
• D．分项工程

可直观地分析造成质量问题主次因素的方法是______。

• A．排列图法
• B．分层法
• C．因果分析图法
• D．直方图法

当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延A，且大于该工作的总时差B时，网络计划总工期将______。

• A．拖延A
• B．拖延A+B
• C．拖延A-B
• D．拖延B-A

建设工程项目(　　)特性的质量来自于设计者的设计理念、创意和创新，以及施工者对设计意图的领会与精益生产。

• A．功能
• B．可靠
• C．艺术文化
• D．建筑环境

(　　)是指承包人在工程量清单的附件中，按工种或设备填报单价的日工劳务费和机械台班费，一般用于工程量清单中没有合适项目，且不能安排大批量的流水施工的零星附加工作。

• A．计件工作
• B．计日工作
• C．单件工作
• D．总价工作

凡属“见证点”的施工作业，施工方必须在该项作业开始前(　　)小时，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

• A．6
• B．12
• C．24
• D．36

项目目标动态控制的工作中，首先要进行(　　)。

• A．结构调整
• B．收集数据
• C．偏差分析
• D．目标分解

建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括(　　)。

• A．人员培训
• B．领导决策
• C．体系文件的编写
• D．管理评审

建设工程项目设计质量控制的内容中，( )的内容包括项目内部的平面空间组织，生产工艺流程组织，如满足使用功能的建筑面积分配、宽度、高度、净空、通风、日照等的物理指标的符合性要求。

• A．可靠性质量控制
• B．观感性质量控制
• C．功能性质量控制
• D．经济性质量控制

不是建设工程项目质量的形成过程的是(　　)。

• A．质量需求的识别过程
• B．质量目标的定义过程
• C．质量计划的制定过程
• D．质量目标的实现过程

信息管理手册的主要内容不包括(　　)。

• A．信息管理的任务
• B．信息管理的任务分工表和管理职能分工表
• C．信息的编码体系和编码
• D．信息管理的目的

建设工程项目管理规划必须(　　)。

• A．是永恒平衡的
• B．随着情况的变化而进行动态调整
• C．随着时间的推移而进行动态调整
• D．在项目经理更换后进行动态调整

采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况，不包括(　　)。

• A．间接套用
• B．协商单价和价格
• C．从工程量清单上直接拿来使用
• D．依据工程量清单，通过换算后采用

索赔程序和争执的解决中的条款不包括(　　)。

• A．索赔的程序
• B．争执的解决方式和程序
• C．仲裁条款
• D．违约责任

将设计准备、设计、招投标和施工过程等进行分类属于(　　)分类。

• A．按项目管理工作的对象
• B．第二维
• C．按项目管理工作的任务
• D．按信息内容的属性

成本的计划值和实际值的比较应是( )。

• A．定性的数据比较
• B．定序的数据比较
• C．定量的数据比较
• D．定比的数据比较

工程项目策划的实质是( )。

• A．专家管理的过程
• B．成本管理的过程
• C．安全管理的过程
• D．知识管理的过程

采购管理的工作有：(1)进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；(2)采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；(3)进行采购策划，编制采购计划。对上述三项工作而言，其正确的工作步骤是( )。

• A．(3)——(1)——(2)
• B．(1)——(3)——(2)
• C．(2)——(1)——(3)
• D．(3)——(2)——(1)

材料费的索赔中除采购费外，还应包括( )。

• A．运输费、仓储费及合理的损耗费
• B．包装费、运输费及仓储费
• C．运输费、仓储费及二次搬运费
• D．运输费、仓储费及人工费

在工程索赔中，采用实际费用法计算工程索赔费用时，(　　)即是承包商应得的索赔金额。

• A．直接费的额外费用
• B．直接费的额外费用+应得的利润
• C．直接费的额外费用+应得的间接费
• D．直接费的额外费用十应得的间接费和利润

在固定总价合同条件下，承包商的风险主要有( )。

• A．价格风险和工作量风险
• B．价格风险和国家法律法规、政策风险
• C．承包人履约水平风险和工作量风险
• D．承包人履约水平风险和价格风险

在建设工程施工索赔方面，物价大幅上涨的事件可以被认为是( )的事件。

• A．双方承担
• B．不予考虑
• C．承包商无法索赔
• D．承包人索赔

认证合格有效期满前，如企业愿继续延长，可向认证机构提出( )。

• A．认证撤销
• B．复评申请
• C．认证注销
• D．重新换证

设备进入安装现场前，(　　)要审查设备报审表及有关技术资料，符合要求则于以签认，设备可进入安装现场。

• A．项目经理
• B．监理工程师
• C．施工单位
• D．设备监理师

采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将(　　)等一系列工作全部发包给一家承包单位。

• A．勘察、设计、施工、监理
• B．设计、施工、材料和没备采购
• C．资金筹措、勘察、设计、施工、材料和设备采购
• D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理

先进的施工技术的应用，新材料的运用，新开发机械设备的使用等，在实践中，也要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其( )的论证分析。

• A．施工效果
• B．核算效果
• C．经济效果
• D．合同效果

某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有( )。

• A．工作A和工作B
• B．工作C和工作D
• C．工作B和工作D
• D．工作C和工作E

根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工方项目经理的管理权限包括( )等。

• A．参与项目招标、投标和合同签订
• B．组建工程项目经理部
• C．制订项目经理部工资计酬办法
• D．选择具有相应资质的分包人

下列属于设备采购合同条款内容的一项是(　　)。

• A．交(提)货期限
• B．分包
• C．外购
• D．履约保证金

建设工程项目质量控制系统服务于建设工程项目管理的( )控制。

• A．质量
• B．目标
• C．组织
• D．进度

某施工承包工程完工后，承包人于2010年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2010年7月10日再次送交工程2010年7月20日组织验收，2010年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为( )。

• A．2010年5月10日
• B．2010年7月10日
• C．2010年7月20日
• D．2010年7月30日

(　　)污染物具有运动速度较大，扩散较快，在周围大气中分布比较均匀的特点。

• A．气体状态
• B．颗粒状态
• C．粉尘
• D．阴霾

建设工程合同订立一般情况下应采取(　　)的方式。

• A．招标投标
• B．投标
• C．招标
• D．协议

下列不是合同价款应规定内容的是( )。

• A．计算方式
• B．结算方式
• C．价款的支付期限
• D．价款支付日期

反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用的施工成本偏差分析法是(　　)，它能够准确表达出施工成本的绝对偏差。

• A．排列图法
• B．表格法
• C．横道图法
• D．曲线法

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)有关工程价款调整的规定：若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按( )的规定调整。

• A．县级以上行业建设主管部门
• B．省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构
• C．县级以上行业建设主管部门授权的工程造价管理机构
• D．省级工程造价管理机构

总时差指的是在不影响(　　)的前提下，本工作可利用的机动时间。

• A．紧后工作
• B．持续时间
• C．紧前工作
• D．总工期

建筑产品的时代性和社会性决定建设工程环境管理的(　　)。

• A．全面性和协调性
• B．复杂性和特殊性
• C．多样性和经济性
• D．多样性和单一性

属于建设工程项目管理进度纠偏的管理措施的是(　　)。

• A．调整进度管理方法
• B．调整工作流程组织
• C．改变施工方法
• D．及时解决工程款支付

下列目标控制的措施中属于管理措施的是（ ）。

• A．对进度控制的任务分工进行调整
• B．对进度控制的方法进行调整
• C．落实加快工程施工进度所需的资金
• D．改变施工机械加快工程进度

作业文件是职业健康安全管理体系文件之一，其内容一般不包括（ ）。

• A．作业指导书
• B．管理规定
• C．程序文件引用的表格
• D．程序文件

美国建筑师学会(AIA)的合同条件主要用于（ ）工程。

• A．铁路和公路
• B．房屋建筑
• C．石油化工
• D．大型基础设施

关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。

• A．单一延误是可索赔延误
• B．共同延误是不可索赔延误
• C．交叉延误可能是可索赔延误
• D．非关键线路延误是不可索赔延误

根据《世行采购指南》，投标保证金应当在投标有效期满后（ ）天内一直有效。

• A．28
• B．30
• C．56
• D．60

根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF一2003--0213)，分包人经承包人同意，可再进行分包的工程或作业是（ ）。

• A．劳务作业
• B．专业工程
• C．设备安装
• D．装饰装修

下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是（ ）。

• A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知
• B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
• C．索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
• D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可

在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为( )。

• A．晚8：00至次日早8：00
• B．晚9：00至次日早7：00
• C．晚10：00至次日早7：00
• D．晚10：00至次日早6：00

采用两个以上的指标比例进行分析，特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为（ ）。

• A．比较法
• B．因素分析法
• C．差额计算法
• D．比率法

某国际承包工程的有关费用项目：工程量清单费用290万美元；工程变更费5万美元；费用索赔6万美元；材料预付款28万美元；业主索赔7万美元等. 按FIDIC条件下工程支付范围的项目归类，属于工程费用的共计( )万美元.

• A．301
• B．294
• C．329
• D．336

建设工程施工合同交底是指( )进行交底

• A．发包人向承包人合同管理人员
• B．监理人向承包人合同管理人员
• C．承包人合同管理人员向其内部项目管理人员
• D．承包人项目经理向现场操作人员

采用两个以上的指标比例进行分析，特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为( )。

• A．比较法
• B．因素分析法
• C．差额计算法
• D．比率法

某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是( )。

• A．宾馆可以开业
• B．项目竣工结算完成
• C．宾馆开始盈利
• D．项目通过竣工验收

项目管理最基本的方法论是( )。

• A．项目目标的策划
• B．项目目标的动态控制
• C．项目管理的目标
• D．项目管理的信息化

“实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。

• A．14
• B．28
• C．7
• D．21

在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（ ）。

• A．公开招标
• B．邀请招标
• C．功能招标
• D．构造招标

建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目( )的全过程。

• A．动用前准备阶段
• B．实施阶段
• C．施工阶段
• D．设计阶段