2013年二级建造师考试《法规与相关知识》冲刺试卷八
-
施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）。
- A. 建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
- B. 建设工程已实际交付的，为交付之日
- C. 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
- D. 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
- E. 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
-
以下不属于安全生产监督管理部门职权的是（ ）。
- A. 进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况
- B. 对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正
- C. 组织制订并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- D. 保证本单位安全生产投人的有效实施
- E. 对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除
-
导致合同无效的原因包括（ ）。
- A. 一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益
- B. 一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
- C. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同
- D. 违反法律、行政法规的一般性规定
- E. 损害了双方利益
-
根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列属于强制性标准监督检查的内容包括（ ）。
- A. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
- B. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
- C. 工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
- D. 工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准
- E. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
-
根据我国《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括（ ）。
- A. 承诺必须由受要约人向要约人作出
- B. 承诺应在要约规定的期限内作出
- C. 承诺的内容应当与要约的内容一致
- D. 承诺的方式必须符合要约要求
- E. 承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效
-
我国《民法通则》根据民事责任的承担原因，可将民事责任主要划分为（ ）。
- A. 赔偿损失
- B. 违约责任
- C. 消除危险
- D. 侵权责任
- E. 停止侵害
-
无效合同的特征表现在（ ）。
- A. 合同自始无效
- B. 合同绝对无效
- C. 合同当然无效
- D. 合同全部无效
- E. 不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力
-
根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ ）。
- A. 甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
- B. 甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
- C. 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
- D. 甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司
- E. 甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
-
仲裁裁决从裁决书作出之日起发生法律效力，其效力体现在（ ）。
- A. 仲裁裁决的作出，标志着当事人之间的纠纷的最终解决
- B. 仲裁裁决具有执行力
- C. 当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁
- D. 仲裁机构不得随意变更已经生效的仲裁裁决
- E. 其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁决
-
缔约过失责任的适用情形包括（ ）。
- A. 受害方的信赖利益遭受损失
- B. 合同是否有效存在，是判定是否存在缔约过失责任的关键
- C. 泄露或不正当使用商业秘密
- D. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
- E. 假借订立合同，恶意进行磋商
-
安全生产中从业人员的权利有（ ）。
- A. 知情权
- B. 批评权和检举、控告权
- C. 紧急避险权
- D. 请求赔偿权
- E. 危险报告权
-
定金合同除具备合同成立的一般条件外，还须具备（ ）条件才能生效。
- A. 主合同有效
- B. 从合同有效
- C. 发生交付定金的行为
- D. 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的30%
- E. 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
-
根据相关法律规定，对新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施，必须与主体工程同时（ ）。
- A. 验收
- B. 施工
- C. 竣工
- D. 投人生产和使用
- E. 设计
-
根据《招标投标法》的规定，招标方式不包括（ ）。
- A. 公开招标
- B. 直接招标
- C. 间接招标
- D. 约定招标
- E. 邀请招标
-
工程建设中应采取的消防安全措施包括（ ）。
- A. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内
- B. 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火
- C. 室内装修、装饰材料的防火性能可以不符合国家标准，但是必须符合行业标准
- D. 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物
- E. 修建道路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地政府机关
-
质权人的权利不包括（ ）。
- A. 放弃质权
- B. 使用、处分质押财产
- C. 转质
- D. 拍卖、变卖质押财产
- E. 优先受偿权
-
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列情形中将被作为废标处理的是（ ）。
- A. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
- B. 未按招标文件要求提交投标保证金的
- C. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
- D. 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的
- E. 未按招标文件要求密封的
-
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》和《安全生产许可证条例》，建筑施工企业应当遵守的强制性规定包括（ ）。
- A. 企业取得安全生产许可证后，无须接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查
- B. 企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
- C. 企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
- D. 建设主管部门在审核发放施工许可证时，对没有取得安全生产许可证的，延迟颁发施工许可证
- E. 未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动
-
合同权利义务概括转让，又称为概括承受、概括转移，它分为（ ）。
- A. 合同权利全部转让
- B. 合同权利义务全部转移
- C. 合同权利部分转让
- D. 合同义务全部转让
- E. 合同权利义务部分转移
-
根据《节约能源法》的规定，我国进行节能管理的基本思路包括（ ）。
- A. 建筑节能的监督管理
- B. 编制节能计划
- C. 建筑节能制度
- D. 节能产业政策
- E. 节能考核评价
-
债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担（ ）。
- A. 赔偿责任
- B. 违约责任
- C. 连带责任
- D. 民事责任
-
总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。
- A. 乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
- B. 甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任
- C. 甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
- D. 甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
-
根据我国《民法通则》的规定，在诉讼时效期间的最后（ ）个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 6
-
甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间，因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（ ）。
- A. 免除
- B. 抵消
- C. 混同
- D. 提存
-
关于格式条款的说法中，正确的是（ ）。
- A. 格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准
- B. 只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款
- C. 对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释
- D. 对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释
-
2012年5月9日行政机关因某种原因冻结了甲公司的财产，甲公司认为其作出的具体行政行为侵犯本公司的合法权益，则甲公司可以自知道该具体行政行为作出之日起（ ）日内提出行政复议申请。
- A. 30
- B. 60
- C. 90
- D. 120
-
3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（ ）个月。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6
-
甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是（ ）。
- A. 该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效
- B. 该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效
- C. 甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立
- D. 甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立
-
人民法院在接受诉前财产保全申请后，必须在（ ）小时内作出裁定。
- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 72
-
合同转让只能是（ ）发生变化。
- A. 合同主体
- B. 合同内容
- C. 合同权利
- D. 合同义务
-
海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为（ ）年。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
-
某建设单位将要新建一座太型购物市场，于2011年4月10日领到工程施工许可证。开工后因故于2011年9月19日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机构报告的最迟日期应该是2011年（ ）。
- A. 9月19日
- B. 9月26日
- C. 10月18日
- D. 11月l8日
-
因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥l00t卖给甲公司，单价500元／t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法正确的是（ ）。
- A. 乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
- B. 乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
- C. 乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
- D. 乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
-
某招标项目，在一次招标准备会议中，产生了四种观点，其中（ ）观点是正确的。
- A. 甲观点认为，如果我们自己招标，就要去备案
- B. 乙观点认为，如果我们自己招标，就要编制标底
- C. 丙观点认为，即使我们具备招标条件，我们也可以委托招标
- D. 丁观点认为，为了节约时间和资金投入，我们可以采取议标的形式
-
下列不属于行政处分具有的特点是（ ）。
- A. 行政责任是一种外部责任形式，不涉及行政内部人员的利益
- B. 行政处分的主体是保管员所在的行政机关、上级主管部门或监察机关
- C. 行政责任是一种内部责任形式，不涉及行政相对人的利益
- D. 行政处分是国家行政法律规范规定的责任形式
-
根据《民事诉讼法》的规定，院长担任审判长时的回避，由（ ）决定。
- A. 陪审员
- B. 审判委员会
- C. 上级法院
- D. 检察院
-
施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知情甲超出签l司章程的规定权限。则该买卖合同（ ）。
- A. 有效
- B. 无效
- C. 可撤销
- D. 效力待定
-
甲公司谎称自己有工程发包，邀请乙、丙、丁三家建筑公司来投标，这三家建筑公司经过认真准备都参加了投标，在所谓的“评标”之后，大家才知道真相。则以下说法中，不正确的是（ ）。
- A. 甲公司要赔偿这三家公司基于信赖有工程要发包而发生的损失
- B. 甲公司应当承担缔约过失责任
- C. 如果这三家公司没有实际损失，则甲公司不承担缔约过失责任
- D. 如果这三家公司没有实际损失，则甲公司不承担违约责任
-
甲承包商在乙厂商定制了2台非标准的设备，几天后，乙将制作完成的设备交由丙公司运送至甲承包商处，运送过程中，甲承包商解除了该合同，乙厂商只能通知丙公司中途将设备运回，因此增加了600元的运费。对此，下列说法中错误的是（ ）。
- A. 乙应当与丙协商后再决定是否变更运输
- B. 乙有任意变更运输权
- C. 乙应当支付丙由于变更增加的600元运费
- D. 甲可以随时解除合同
-
按照合同的约定，2011年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2014年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2011年12月1日，承包商向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款，2011年12月31日法院作出判决。则（ ）。
- A. 2011年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
- B. 2011年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
- C. 2011年12月1日起诉讼时效中断
- D. 2011年12月31日起诉讼时效中断
-
施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是（ ）。
- A. 罚金
- B. 责令赔偿损失
- C. 留用察看
- D. 降低资质等级
-
某施工单位拒绝履行人民法院的生效判决，如果该施工单位在银行里有一笔存款，则人民法院可以将其存款（ ）。
- A. 提存
- B. 转移
- C. 冻结
- D. 拍卖
-
按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（ ）。
- A. 《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
- B. 《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
- C. 《北京市建筑市场管理条例》高于《黑龙江省建筑市场管理条例》
- D. 《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
-
劳务派遣单位的义务不包括（ ）。
- A. 告知
- B. 不得克扣劳务报酬
- C. 无偿派遣
- D. 对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
-
人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在（ ）日内立案，并通知当事人。
- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 15
-
杨某与肖某在2012年5月1日签订了房屋租赁合同，约定租期半年，租金按月支付，合同签订前杨某已经得知肖某的房子存在明显的安全问题，租用了2个月便提出了解除合同的要求。对此，下列说法中正确的是（ ）。
- A. 杨某可以随时解除该租赁合同
- B. 该租赁合同无效
- C. 杨某明知房屋有问题仍与肖某签订合同，因此杨某应当承担违约责任
- D. 杨某租用的期限没有达到半年，因此肖某应当向杨某提出补偿要求
-
下列法律中，属于行政法的是（ ）。
- A. 《预算法》
- B. 《土地管理法》
- C. 《建筑法》
- D. 《统计法》
-
甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆吊车租赁给乙公司使用。则导致租赁合同有效的情况是（ ）。
- A. 甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
- B. 丙公司追认租赁合同效力
- C. 乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆吊车
- D. 乙公司行使催告权
-
甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据《建设工程质量管理条例》的规定，甲工程公司应当（ ）。
- A. 不承担任何费用
- B. 承担直接损失费用10万元
- C. 承担维修恢复费用16万元
- D. 承担直接损失费用10万元及维修恢复费用l6万元
-
建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（ ）。
- A. 污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
- B. 造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
- C. 建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
- D. 污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
-
根据我国《劳动合同法》的规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ）。
- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80%
-
下列不属于我国《合同法》调整的法律关系是（ ）。
- A. 借款合同
- B. 政府特许经营合同
- C. 房屋租赁合同
- D. 赠与合同
-
被申请人收到仲裁申请书副本后，应当在（ ）日内向劳动争议仲裁委员会提交答辩书。
- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15
-
根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（ ）。
- A. 土方开挖工程
- B. 模板工程
- C. 脚手架工程
- D. 高空作业工程
-
合议制度是指由（ ）人以上单数人员组成合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度。
- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9
-
我国整个法律体系的基础是（ ）。
- A. 行政法
- B. 民法
- C. 刑法
- D. 宪法
-
某业主和承包商签订了施工合同甲，承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同丁的当事人是（ ）。
- A. 承包商和分包商
- B. 承包商和保证人
- C. 业主和保证人
- D. 业主和承包商
-
张某向王某借款30万元，借期1年，月利率为3．5%，到了还款期限，张某归还了31．8万元，利息按照央行同类贷款利率记取(央行月利率0．5%)，比约定利息少了l0．8万元。王某向法院起诉张某，法院予以保护的利息最高金额是（ ）万元。
- A. 1．8
- B. 7．2
- C. 10．8
- D. 14．4
-
对于下列纠纷的解决中，适用于《合同法》的有（ ）。
- A. 甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷
- B. 乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷
- C. 甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷
- D. 甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷
-
附期限合同是指（ ）。
- A. 合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同
- B. 在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就作为合同效力发生的根据的合同
- C. 当事人在合同中设定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力消灭的根据的合同
- D. 在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的不成就作为合同效力消灭的根据
-
施工单位违反施工程序，导致一栋正在建设中的楼房倒塌，造成2名工人死亡，直接经济损失900余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于（ ）事故。
- A. 特别重大
- B. 重大
- C. 较大
- D. 一般
-
下列各项中，不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是（ ）。
- A. 某卫星发射中心用地
- B. 某市政府用地
- C. 奥运会主会场用地
- D. 某住宅小区用地
-
建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不包括（ ）。
- A. 所有权
- B. 占有权
- C. 使用权
- D. 收益权
-
自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算，建设工程承包人行使优先权的期限为（ ）个月。
- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 6
-
非全日制用工的特点不包括（ ）。
- A. 双方当事人可以订立口头协议
- B. 双方当事人可以约定试用期
- C. 双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工
- D. 从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同
-
根据《合同法》的规定，涉外合同的诉讼期间为（ ）年。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
-
甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据用工法律规定，此保证的范围是（ ）。
- A. 主债权
- B. 利息
- C. 违约金
- D. 全部债权
-
某施工企业于2012年1月31日取得安全生产许可证，则该证的到期时间为（ ）。
- A. 2013年1月31日
- B. 2014年1月31日
- C. 2015年1月31日
- D. 2016年1月31日
-
某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3 000 t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（ ）。
- A. 施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
- B. 供应商应向施工单位承担违约责任
- C. 供应商应向贸易公司承担违约责任
- D. 施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
-
某建筑公司的．试验人员已经就进场的钢筋进行了检验，则下列说法中，正确的是（ ）。
- A. 监理单位就不需要检验了
- B. 监理单位要进行平行检验
- C. 监理单位是否需要进行检验，要根据合同中对此是否有约定
- D. 监理单位是否需要进行检验，要根据建设单位是否有此要求
-
2012年5月27日，甲市明吉建筑工程公司与乙市超越钢铁公司签订了一份钢材购销合同，双方在合同中约定，就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。2012年9月13日双方在履行合同过程中发生争议。明吉建筑公司向乙市某区人民法院起诉要求超越钢铁公司承担违约责任；超越公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。则乙市某区人民法院应当（ ）。
- A. 裁定不予受理
- B. 裁定驳回起诉
- C. 将此案移交乙市仲裁委员会仲裁
- D. 受理并依法审理此案
-
下列不属于先履行抗辩权成立要件的是（ ）。
- A. 履行债务有先后顺序
- B. 有义务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定
- C. 同时履行抗辩权的行使与效力
- D. 双方基于同一双务合同且互负债务
-
某建设单位与施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10天方能交付”。电梯厂的回函属于（ ）。
- A. 要约邀请
- B. 要约撤销
- C. 承诺
- D. 新要约
-
在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。
- A. 因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
- B. 因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
- C. 因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
- D. 因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
-
关于竣工日期的说法中，错误的是（ ）。
- A. 竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期
- B. 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
- C. 合同中约定的竣工日期是发包人限定的竣工日期的底线
- D. 实际竣工日期是承包人可以全面主张合同中约定的权利的结束之日
-
政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下列说法不正确的是（ ）。
- A. 命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权
- B. 扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权
- C. 对施工单位处罚是甲行使了行政处罚权
- D. 甲在检查时必须出示有效的监督执法证件
-
在我国法律体系中，《建筑法》属于（ ）部门。
- A. 商法
- B. 民法
- C. 安全生产法
- D. 经济法
-
2011年5月15日甲建筑公司对施工项目进行招标，A、B、C、D、E五家投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。最后C投标单位中标，但C投标单位中标后拒绝与甲建筑公司签订施工合同，因此甲建筑公司没收了C投标单位的投标保证金。则该行为说明（ ）。
- A. 要约不能撤回
- B. 要约具有法律效力
- C. 承诺不能撤销
- D. 要约邀请具有法律效力
-
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30
-
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（ ）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
- A. 7
- B. 14
- C. 20
- D. 30