2012年监理工程师《合同管理》押题密卷(2)
-
甲公司、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让给丙公司完成，依照《中华人民共和国合同法》的规定，其法律关系特点为（ ）。
- A．甲公司、乙公司作为合同主体不变
- B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
- C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
- D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
- E．乙公司不能强迫丙公司履行义务
-
设计合同订立时，委托任务的工作范围包括（ ）。
- A．设计范围
- B．设计深度要求
- C．设计人配合施工工作的要求
- D．勘察成果资料提交的份数
- E．建筑物的合理使用年限设计要求
-
关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有（ ）。
- A．工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验
- B．经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图样等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可
- C．工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24小时
- D．如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求
- E．工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收
-
在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。
- A．施工企业伪造资质等级证书签订
- B．招标人与投标人串通签订
- C．施工企业的违约责任明显过高
- D．建设单位的违约责任明显过高
- E．约定的质量标准低于强制性标准
-
按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定，（ ）原因造成的工期延误不符合工期顺延的条件。
- A．设计变更和工程量增加
- B．承包人原因不能按专用条款的约定时间开工
- C．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
- D．由于承包人的失误导致一周内停水、停电造成停工累计超过8小时
- E．发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行
-
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的是（ ）。
- A．签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会
- B．争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分摊
- C．裁决委员会可选定为3名或5名成员，一般由3名成员组成
- D．业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会的成员
- E．付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分
-
下列有关承诺的表述，正确的是（ ）。
- A．承诺必须由受要约人作出
- B．要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
- C．承诺撤回的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人
- D．承诺的撤销是承诺人阻止或消灭承诺发生法律效力的意思表示
- E．超过期限的承诺，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约
-
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（ ）。
- A．对竣工检验的干扰
- B．不可抗力造成的损失
- C．延误移交施工现场
- D．业主提前占用工程
- E．非承包商原因检验导致施工延误
-
某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。
- A．投标人可以修改投标文件的实质内容
- B．投标人不得修改投标文件的实质内容
- C．招标人可以要求投标人延长投标保函期限
- D．投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
- E．投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
-
有关监理合同双方关系的说法正确的是（ ）。
- A．由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金
- B．监理合同的变更只需委托人同意
- C．当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方
- D．变更合同必须采取书面形式
- E．监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任
-
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，分包商应立即执行的变更指令包括（ ）。
- A．工程师直接送达的书面指令
- B．工程师代表直接送达的书面指令
- C．承包商代表直接送达的书面指令
- D．经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
- E．经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
-
对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。
- A．设计方案优劣
- B．设计资历和社会信誉
- C．投资估算是否超过限额
- D．投标报价是否最低
- E．设计进度快慢
-
“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。
- A．外力引起的电气装备
- B．地震导致施工建筑物
- C．台风摧毁施工现场内的临时工程
- D．水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
- E．气温变化造成精密仪表
-
FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同条件的管理中解决合同争议的程序包括（ ）。
- A．提交工程师决定
- B．提交争端裁决委员会决定
- C．双方协商
- D．仲裁
- E．通过诉讼解决
-
公正与鉴证的区别包括（ ）。
- A．合同公证与鉴证的时间顺序不同
- B．合同公证与鉴证的真实性不同
- C．合同公证与鉴证的性质不同
- D．合同公证与鉴证的效力不同
- E．法律效力的适用范围不同
-
建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包括（ ）。
- A．招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理
- B．不得对潜在投标人实行歧视待遇
- C．招标文件是否有限制公平竞争的条件
- D．不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人
- E．不得强制投标人组成联合体投标
-
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图样的变更，此变更（ ）。
- A．需经工程师同意
- B．不需经工程师同意
- C．发生的费用由发包人承担
- D．发生的费用由承包人承担
- E．发生的费用由双方约定承担
-
依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ ）。
- A．发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，
- B．需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
- C．竣工验收合格的工程移交给发包人使用，承包人不再承担工程保管责任
- D．发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
- E．检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
-
下列选项中，属于正常监理酬金中直接成本的是（ ）。
- A．监理辅助人员的工资
- B．为招揽业务而支出的广告费
- C．管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资
- D．用于该项工程监理人员的差旅费、补助费
- E．监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
-
法人应当具备的条件有（ ）。
- A．依法成立
- B．有必要的财产或者经费
- C．有3名以上高级管理人员
- D．能够独立承担民事责任
- E．有自己的名称、组织机构和场所
-
按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（ ）。
- A．领有公共运输执照施工车辆的损失
- B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
- C．施工建筑物的损害
- D．业主在工地的原有建筑物受到的损害
- E．临时工程受到的损害
-
要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，下列选项中，属于要约邀请的有（ ）。
- A．招标公告
- B．投标书
- C．商业广告
- D．招股说明书
- E．价目表的寄送
-
下列情况中，（ ）的合同属于效力待定合同。
- A．无处分权人处分他人财产
- B．以胁迫手段订立
- C．因重大误解订立
- D．限制民事行为能力人订立
- E．表见代理人订立
-
某施工项目双方约定2月8日开工，当年9月8日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至2月18日开工。则（ ）。
- A．承包人应通过赶工在9月8日竣工，赶工费用自行承担
- B．承包人应通过赶工在9月8日竣工，赶工费用由发包人承担
- C．承包人应通过赶工在9月8日竣工，可获提前竣工奖励
- D．如果工程在9月18日竣工，承包人不承担拖期违约责任
- E．如果工程在9月18日竣工，承包人承担拖期违约责任
-
在建设工程施工合同协议书内应明确注明（ ）。
- A．施工日期
- B．完工日期
- C．开工日期
- D．竣工日期
- E．合同工期总日历天数
-
有关发包人供应的材料设备与约定不符时处理方式的表述，不正确的是（ ）。
- A.材料设备单价与合同约定不符时，由供应商承担所有差价
- B.到货地点与合同约定不符时，承包人负责运至合同约定的地点
- C.发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，承包方承担相应的费用
- D.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由承包人运出施工场地并重新采购
- E.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐；多于合同约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地
-
监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。
- A．委托人违约，赔偿监理人经济损失
- B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失
- C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
- D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
- E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
-
按索赔事件的性质进行分类，索赔可以分为（ ）。
- A．工程变更索赔
- B．合同被迫终止索赔
- C．工程延误索赔
- D．工期索赔
- E．工程加速索赔
-
工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。
- A．中标意向书
- B．经工程师认可的施工进度计划
- C．工程师发布的各种书面指令
- D．招标时的标前会议记录
- E．各类财务凭证
-
按照《中华人民共和国合同法》的规定，下列（ ）情形，合同的权利义务终止。
- A．合同解除
- B．债务相互抵销
- C．债权债务同归于一人
- D．债务人依法将标的物提存
- E．债务未按照约定履行
-
某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠30万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）万元。
- A．1030
- B．1000
- C．970
- D．950
-
对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（ ）。
- A．可自愿选择公开或邀请招标方式
- B．可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准
- C．可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准
- D．选择公开或邀请招标方式均应得到批准
-
某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《中华人民共和国招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（ ）。
- A．招标文件为准，开标时间后延
- B．招标文件为准，开标时间不变
- C．书面解答为准，开标时间后延
- D．书面解答为准，开标时间不变
-
正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。下列监理酬金中不属于直接成本的是（ ）。
- A．用于该项工程监理人员的其他专项开支
- B．业务培训费、图书资料购置费
- C．监理人员和监理辅助人员的工资
- D．监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
-
执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（ ）执行。
- A．原价格
- B．新价格
- C．原价与新价的平均价格
- D．市场价
-
供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（ ）计算交货数量。
- A．查点法
- B．理论换算法
- C．衡量法
- D．经验鉴别法
-
下列关于定金的表述中，错误的是（ ）。
- A．定金合同从签订之日生效
- B．定金数额不得超过主合同标的额的20%
- C．收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
- D．定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限
-
工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算C承包人的实际竣工日期应为（ ）日。
- A．承包人第一次提交竣工验收报告
- B．承包人修改后再次提请竣工验收
- C．最终验收合格
- D．办理竣工验收手续
-
在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于（ ）。
- A．1年
- B．2年
- C．5年
- D．工程设计年限
-
合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（ ）确定费用负担的责任。
- A．按交易习惯
- B．依据合同的相关条款
- C．签订补充协议
- D．按履行义务一方承担的原则
-
材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按（ ）的规定，进行仲裁检验。
- A．《中华人民共和国标准化法》
- B．《中华人民共和国合同法》
- C．《中华人民共和国仲裁法》
- D．《建设工程质量管理条例》
-
担保活动应当遵循的原则不包括（ ）。
- A．自愿
- B．平等
- C．公正
- D．诚实信用
-
FIDIC《施工条件合同》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加（ ）计算。
- A．1%
- B．2%
- C．3%
- D．4%
-
建设工程施工合同管理中，发包人应承担的义务是（ ）。
- A．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
- B．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
- C．按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
- D．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
-
设计合同履行过程中，不属于发包人责任的是（ ）。
- A．解决施工中出现的问题
- B．外部协调工作
- C．提供必要的现场工作条件
- D．保护设计人的知识产权
-
监理合同的有效期是指（ ）。
- A．合同签订日至合同约定完成日
- B．合同约定开始日至工程验收合格日
- C．合同约定开始日至完成日
- D．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
-
下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是（ ）。
- A．合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
- B．合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
- C．合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
- D．由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式
-
某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。
- A．公路管理部门
- B．承包人
- C．发包人
- D．承包人与发包人共同
-
在设计合同履行期内，发包人的违约责任不包括（ ）。
- A．发包人延误支付
- B．审批工作的延误
- C．不可抗力事件的影响
- D．因发包人原因要求解除合同
-
在材料采购合同的履行中，因供货方逾期交货，（ ）。
- A．合同约定有供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算
- B．合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金
- C．采购方不可以提出解除合同要求
- D．按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
-
某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于
（ ）的范围。
- A．正常监理工作
- B．额外监理工作
- C．变更监理工作
- D．附加监理工作
-
某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。
- A．发包人赔偿，延误的工期顺延
- B．发包人赔偿，延误的工期不予顺延
- C．自己承担，延误的工期顺延
- D．自己承担，延误的工期不予顺延
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，先履行抗辩权是指应当先履行合同一方有确切证据证明对方发生（ ）情形时，可以终止合同。
- A．降低注册资金
- B．法定代表人变更
- C．银行贷款数额剧增
- D．财务状况严重恶化
-
依据《中华人民共和国招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（ ）。
- A．要求投标人必须组成联合体投标
- B．要求严格的专业资质等级
- C．要求必须使用某种品牌的建筑材料
- D．对本行业外的投标人提出特别要求
-
下列文件中，不属于建设工程施工合同订立时已形成的文件是（ ）。
- A．施工合同通用条款
- B．工程报价单
- C．施工合同协议书
- D．工程质量保修书
-
中标通知书发出后的（ ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。
- A．10
- B．15
- C．30
- D．20
-
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为5月15日。业主在5月5日提前占用工程，工程师于5月8日颁发了接收证书，承包商于5月20日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。
- A．5月5日
- B．5月8日
- C．5月15日
- D．5月20日
-
下列选项中，关于承诺条件的表述，不正确的是（ ）。
- A．承诺只能向要约人作出
- B．承诺必须在承诺期限内发出
- C．承诺必须由要约人作出
- D．承诺的内容应当与要约的内容一致
-
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到这要约人。
- A．要约到达受要约人之前
- B．承诺通知到达要约人之前
- C．承诺通知发出之前
- D．承诺通知到达要约人之后
-
招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（ ）。
- A．招标人承担，费用由投标人承担
- B．投标人承担，费用由招标人承担
- C．招标人承担，费用由招标人承担
- D．投标人承担，费用由投标人承担
-
建设施工过程中，有关工期延误的表述不正确的是（ ）
- A．设计变更和工程量增加工期可以相应顺延
- B．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6h，可以相应顺延
- C．工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定
- D．发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行
-
某施工合同的合同工期为18个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第14个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第20个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第19个月，则竣工结算时应按（ ）。
- A．延误1个月竣工赔偿
- B．提前1个月竣工奖励
- C．不追究延误竣工责任，也不给予奖励
- D．考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿
-
下列各项中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限的是（ ）。
- A．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
- B．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
- C．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年
- D．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
-
某工程项目施工中现场出现了图样中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。
- A．索赔报告
- B．索赔意向通知
- C．索赔依据和资料
- D．工期和费用索赔的具体要求
-
甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据《中华人民共和国合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（ ）。
- A．有效
- B．无效
- C．效力待定
- D．可变更或撤销
-
下列内容不在委托监理工程重大事项的决定权范围内的是（ ）。
- A．生产工艺设计的认定权
- B．工程规模要求的认定权
- C．对其他合同承包人的选定权
- D．工程设计变更审批权
-
按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定，（ ）原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。
- A．不可抗力
- B．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
- C．设计变更和工程量增加
- D．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计为6小时
-
某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ）。
- A．必须适用违约金条款
- B．必须适用定金条款
- C．可以选择适用违约金或定金条款
- D．两者都不能适用，因约定无效
-
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，（ ）不属于委托人的权利。
- A．选定工程总承包人
- B．要求监理人提供监理月报及监理业务范围内的专项报告
- C．选择工程分包人的认可权
- D．调换总监理工程师的最终认可权
-
依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（ ）。
- A．立即发出解除合同通知
- B．立即停工并发出通知要求支付预付款
- C．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工
- D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
-
合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。
- A．订立合同时订立地
- B．订立合同时履行地
- C．履行合同时订立地
- D．履行合同时履行地
-
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方（ ）情形的，不可以中止先履行抗辩权。
- A．丧失商业信誉
- B．转移财产
- C．经营状况开始恶化
- D．以逃避债务的
-
下列选项中，属于无效合同的是（ ）。
- A．因重大误解而订立的合同
- B．在订立合同时显失公平的合同
- C．以合法形式掩盖非法目的的合同
- D．以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
-
按照《中华人民共和国合同法》的规定，（ ）属于委托合同。
- A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
- B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
- C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
- D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
-
关于缔约过失责任构成要件的表述，有误的是（ ）。
- A．合同已成立
- B．缔约一方受有损失
- C．缔约当事人有过错
- D．缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
-
FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件内以投标截止日期前第（ ）天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
- A．14
- B．28
- C．30
- D．35
-
下列各项中，有关建设监理招标特点的表述，正确的是（ ）。
- A．邀请投标人较多
- B．报价在选择中居于主要地位
- C．报价的合理性高
- D．招标宗旨是对监理单位能力的选择
-
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。
- A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
- B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
- C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
- D．增家的费用和工期延误责任都由承包人承担
-
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。
- A．合同公证书
- B．仲裁协议书
- C．履约保函
- D．合同担保书
-
《中华人民共和国合同法》规定的“抗辩权”是指一方有违约行为时对方有权（ ）。
- A．撤回合同
- B．撤销合同
- C．解除合同
- D．中止履行义务