2012年监理工程师《合同管理》冲关密卷(3)
-
影响“合同价格”与“接受的合同款额”不一致的因素可能包括（ ）
- A．合同履行中承包商实际完成的工程量可能多于或少于清单中的估计量
- B．双方签订的是可调价合同
- C．发生了由业主承担责任的事件
- D．履行合同过程中发生了争议
- E．合同中列入了暂列金条款
-
计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括（ ）
- A．经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款
- B．设计变更应调整的合同价款和本期应扣回的工程预付款
- C．根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项
- D．经过工程师批准的发包人索赔
- E．经过工程师批准的承包人索赔
-
工程师发布暂停施工韵原因包括（ ）
- A．外部条件的变化
- B．协调管理的需要
- C．施工质量不合格
- D．施工中遇到古迹需保护
- E．承包人调换技术员
-
某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）
- A．投标人可以修改投标文件的实质内容
- B．投标人不得修改投标文件的实质内容
- C．招标人可以要求投标人延长投标保函期限
- D．投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
- E．投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
-
关于竣工结算的叙述正确的有（ ）
- A．工程竣工验收报告经发包人认可后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用 条款约定的合同价款方式，进行竣工结算
- B．发包人自收到竣工结算资料后28天内给予确认或提出修改意见，发包人认可竣工结算 报告后，及时办理竣工结算价款的支付手续
- C．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后48天内仍不支付，承包人可以与发包人协议 将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或 者拍卖的价款优先受偿
- D．承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止
- E．工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及 完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付 时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承 担保管责任。
-
用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（ ）不能从投票价中减去
- A.工期提前带来的效益
- B.开标后投标人提出的优惠条件
- C.技术建议带来的效益
- D.为招标单位人员进行与项目有关的技术培训
- E.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分
-
关于合同变更，下列说法正确的是（ ）
- A．必须是针对有效合同才可变更
- B．合同变更只需经当事人一方同意
- C．合同变更后，必须按变更后的合同履行
- D．变更合同是因为合同无效才变更
- E．合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同
-
对制造质量的监督中，检查和试验的范围包括（ ）
- A．原材料和元器件的进厂检验
- B．部件的加工检验和试验
- C．出厂前的预组装检验
- D．包装检验
- E．施工现场的到货开箱检验
-
关于监理合同双方关系，下列说法正确的是（ ）
- A．由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金
- B．监理合同的变更只需委托人同意
- C．当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方
- D．变更合同必须采取书面形式
- E．监理合同的终止不影响双方权利和义务的责任
-
根据我国《合同法》，效力待定的合同包括（ ）
- A．表见代理人订立的合同
- B．不能完全辨认自己行为的的精神病人订立的合同
- C．无处分权人订立处分他人财产的合同
- D．因发生不可抗力导致其无法履行的合同
- E．被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同
-
下列关于监理合同的协调管理说法正确的是（ ）
- A．在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料
- B．委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见
- C．委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解
- D．当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作
- E．当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料
-
工程师对索赔的预防和减少要做到（ ）
- A．正确理解合同规定
- B．尽量为承包人提供力所能及的帮助
- C．建立和维护工程师处理合同事务的威信
- D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商
- E．始终以业主的利益为重
-
合同生效应当具备的条件包括（ ）
- A．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
- B．意思表示真实
- C．意思表示一致
- D．不违反法律或者社会公共利益
- E．当事人具有相应的民事行为能力
-
依据FIDIC《施工合同条件》规定，下列关于施工分包合同的有关表述中，正确的是（ ）
- A．分包合同的价格应为主合同中所约定的该部分工程价格
- B．承包商应允许分包商查阅主合同，但不包括主合同中的工程量清单及承包商的报价细节
- C．分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任
- D．不允许分包商与业主有任何私下约定
- E．提供劳务的分包行为，必须经过承包商批准
-
依据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括（ ）
- A．不可预见的外界条件
- B．流行病导致工程停工
- C．延误移交施工现场
- D．业主提前占用部分工程
- E．不可抗力造成的损害
-
在下列（ ）情况下，工程师可以暂停施工。
- A．地方法规要求在某一时间段内不允许施工
- B．同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰
- C．施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
- D．发包人订购的设备已运抵施工现场
- E．施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护
-
进度计划的内容一般包括（ ）
- A．实施工程的进度计划
- B．每个指定分包商施工各阶段的安排
- C．合同中规定的主要检查、检验的次序和时间
- D．保证计划实施的说明文件
- E．月进度报告
-
下列关于设计期限说法正确的是（ ）
- A．因不可抗力影响，设计应顺延
- B．因非设计人的原因影响，设计期限应顺延
- C．设计期限是定额规定的设计文件应该完成的时间
- D．设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和
- E．因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延
-
下列关于竣工验收说法正确的是（ ）
- A．工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或者竣工验收未通过的，发包人不得使用
- B．发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任
- C．竣工验收是指整体工程的竣工验收
- D．对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天，组织勘察、设计、施工、 监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组
- E．发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验 收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已 被认可
-
按照设计合同示范文本的规定，下列内容中属于发包人的责任是（ ）
- A．提供设计依据资料
- B．提供设计预算资料
- C．向施工单位进行设计交底
- D．对设计成果组织鉴定和验收
- E．提供设计人员需要的工作和生活条件
-
建设行政主管机关对建设活动实施的监督包括（ ）
- A．对招标申请报送材料进行审查
- B．对投标申请报送材料进行审查
- C．对中标结果和合同的备案审查
- D．竣工验收程序和鉴定报告的备案审查
- E．竣工的工程资料备案
-
下列属于监理人监督控制权的是（ ）
- A．向承包人提出建议
- B．对施工进度的监督
- C．征得委托人同意，发布开工令
- D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验
- E．工程设计变更的审批
-
工期索赔计算中的比例计算法不适用（ ）事件的索赔。
- A．增加工程量
- B．删减工程量
- C．变更施工顺序
- D．加速施工
- E．受干扰延期
-
施工合同示范文本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（ ）
- A．删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成
- B．更改部分工程的位置和尺寸
- C．增加部分合同中约定的工程量
- D．为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
- E．要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程
-
下列说法正确的是（ ）
- A．在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清 地下埋藏物，发包人给予适当补偿
- B．发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作
- C．发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用
- D．发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算 的加班费
- E．勘察过程中 的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
-
当业主提前占用工程时，依据FIDIC施工合同条件规定，应进行的工作和承担的责任是（ ）
- A．工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日
- B．工程照管责任相应转移给业主
- C．承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任
- D．承包商对该部分工程的施工质量缺陷不再承担责任
- E．工程师颁发接收证书后，应尽快给承包商采取必要措施完成竣工检验的机会
-
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更（ ）
- A.须经工程师同意
- B.无须经工程师同意
- C.发生的费用由发包人承担
- D.发生的费用由承包人承担
- E.发生的费用由双方约定承担
-
建筑工程一切险加保第三者责任险规定，保险公司承担的保险责任范围包括（ ）
- A．在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者的财产损失
- B．被保险人因上诉而支付的诉讼费用
- C．在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡
- D．正常水位变化引起第三者财产损失
- E．工程所有人签发完工程验收证书后，工程受到的台风损失
-
设备采购评审记分的主要内容有（ ）
- A．投标价格
- B．投标书中所报的交货期限
- C．设备预计采用的折旧方法
- D．备件价格
- E．设备的性能
-
依照法律规定，当事人可以解除合同的情形是指（ ）
- A．因不可抗力致使不能实现合同目的的
- B．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
- C．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行
- D．当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的
- E．当事人一方经营状况严重恶化
-
FIDIC《施工合同条件》规定合同终止的时间是（ ）
- A．承包商完成全部工程的时间
- B．工程师颁发工程接收证书
- C．工程师颁发履约证书
- D．承包商提交给业主的“结清单”生效日
-
FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法，如因承包商的原因发生工程延误，在后续支付时（ ）
- A．调价方法继续有效
- B．调价方法无效
- C．按对业主有利的原则执行
- D．应酌情扣减减违约金
-
施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从（ ）起。
- A．开工日期前7天
- B．承包人发出预付通知之日
- C．开工之日
- D．约定应付预付款之日
-
某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标%法》的规定，中标人（ ）招标人的要求。
- A．应当接受
- B．可以接受
- C．应当拒绝%
- D．可以拒绝
-
依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（ ）止。
- A．完成监理合同约定的监理工作之日
- B．监理合同规定的到期日
- C．被监理的工程竣工移交后收到的监理尾款之日
- D．完成正常工作和附加工作之日
-
在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指（ ）
- A．不应由发包人承担的经济支出
- B．不应由发包人和承包人承担的经济支出
- C．不应由承包人承担的经济支出
- D．不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出
-
按照我国现行的监理合同酬金的支付规定，监理合同酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（ ）小时内向监理人发出表示异议的通知。
- A．48
- B．7
- C．21
- D．24
-
合同鉴证的办理单位是（ ）
- A．工商行政管理机关
- B．地方税务机关
- C．国家税务机关%
- D．国有资产管理部门
-
因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（ ）
- A．单方宣布合同终止
- B．请求法院撤销债务人行为
- C．请求政府行政主管部门授予撤销权
- D．请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
-
一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（75%过错)，损失承担应为（ ）
- A．各自承担自己的损失
- B．甲方赔偿乙方1万元的损失
- C．甲方赔偿乙方0．5万元的损失
- D．甲方赔偿乙方2万元的损失
-
合同被变更、撤销的前提是（ ）
- A．合同欠缺生效条件
- B．合同无效
- C．当事人提出请求
- D．人民法院有权变更、撤销合同
-
履行地点不明确的，交付不动产时，应在（ ）履行。
- A．不动产所在地
- B．不动产承包人所在地
- C．不动产发包人所在地
- D．双方约定地
-
由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间是（ ）监理工作。
- A．正常
- B．附加
- C．额外
- D．临时
-
在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（ ）
- A．遇价格上涨，按原价执行；价格下降，按新价执行
- B．遇价格上涨，按新价执行；价格下降，按原价执行
- C．无论价格上涨还是下降，按原价执行
- D．无论价格上涨还是下降，按新价执行
-
在施工合同管理中，在基准日(投标截止日期前的第28天)以后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章发生变更，导致施工所需的工程费用发生增加，应如何处理（ ）
- A．基准日以后的风险归业主所有，所以应由业主相应的增加合同金额
- B．合同价款已确定，合同价款不作变动
- C．工程师与当事人双方协商后可以调整合同金额
- D．进行仲裁确定
-
依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面形式的是（ ）
- A．传真
- B．电子邮件
- C．登记
- D．信件
-
FIDIC《施工合同条件》条件规定，业主发出中标函的（ ）天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。
- A．14
- B．24
- C．28
- D．42
-
FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在（ ）后不能合理预见到的风险，归业主承担。
- A．合同签字日
- B．下达开工日
- C．基准日
- D．风险事件发生日
-
承包人不可索赔的费用是（ ）
- A．人工费
- B．设备费
- C．保险费
- D．税金
-
因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（ ）
- A．不退定金
- B．按设计费一半支付
- C．按全部设计费支付
- D．不支付设计费
-
《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。
- A．解除合同
- B．变更合同
- C．转让合同
- D．中止履行合同义务
-
监理单位出现失职行为，委托人认为监理人无正当理由而又未履监理义务时，按照监理合同规定，委托人可以（ ）
- A．发出中止合同通知，监理合同即行停止
- B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
- C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
- D．首先发出未履行义务通知，若21天内未能得到答复，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
-
受要约人作出的同意要约的意思表示是（ ）
- A．承诺
- B．合同成立
- C．中标通知书
- D．合同有效
-
施工中发生持续的不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（ ）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
- A．7
- B．14
- C．15
- D．28
-
由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任不包括（ ）
- A．付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
- B．工期按实际延误的工日顺延
- C．补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
- D．付给勘察机构适当的利润
-
工程师在确认工期是否顺延时，应当首先（ ）
- A．依据合同确认责任者
- B．分析施工进度计划
- C．判断是否符合顺延工期的条件
- D．考察事件实际造成的时间
-
对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，我国采用的是（ ）
- A．投邮主义
- B．到达主义
- C．了解主义
- D．协商主义
-
发包人供应的材料设备进入施工现场后（ ）
- A．需要在使用前检验的，由承包人负责，费用由承包人负责
- B．需要在使用前检验的，由发包人负责，费用由发包人负责
- C．检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题，后果由承包人承担
- D．检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题，后果由发包人承担
-
因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ ）推迟开工日期。
- A．承包人以书面形式通知工程师
- B．工程师以书面形式通知承包人
- C．承包人征得工程师同意
- D．工程师征得承包人同意
-
施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（ ）天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
- A．7
- B．14
- C．28
- D．30
-
通常将勘察任务包括在（ ）范围内。
- A．设计招标
- B．监理招标
- C．施工招标
- D．前期准备
-
某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目应该采用（ ）方式发包。
- A．公开招标
- B．邀请招标
- C．议价
- D．直接委托
-
按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（ ）
- A．价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
- B．价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
- C．无论上涨还是下降均按新价格执行
- D．无论上涨还是下降均按原合同价执行
-
因承包人的原因造成工程实际进度滞后于工程师确认的计划进度，工程师通知承包人修改进度计划，修改后的进度计划经过工程师确认，确认后的改进措施效果应由（ ）负责。
- A．工程师
- B．承包人
- C．发包人
- D．承包人和发包人协商共同
-
监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负（ ）
- A．连带责任
- B．全部责任
- C．监理违约的责任
- D．监理失职的责任
-
下列关于工期顺延的讨论中，正确的是（ ）
- A．承包人在工期可以顺延的情况发生后7天内，应将延误的工期向发包人提出书面报告
- B．工程师应在收到承包人提出书面报告后48小时内予以确认答复
- C．工程师在规定的时间内不予答复，视为报告要求已经被确认
- D．工期是否可以顺延必须经发包人确认
-
因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（ ）
- A．正常工作
- B．附加工作
- C．额外工作
- D．其他工作
-
工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理工程的，工程竣工报告须经（ ）签署意见。
- A．总监理工程师
- B．直接负责该工程的监理工程师
- C．发包人代表
- D．质量监督机构负责人
-
施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（ ）
- A．不可原谅的延期
- B．可原谅并给予补偿费用的延期
- C．承包人应承担的风险责任
- D．可原谅但不给予补偿费用的延期
-
建设工程项目公开招标包括下列部分工作：①选择招标方式；②编制招标文件；③进行资格预审；④办理招标备案。这些工作的正确顺序是（ ）
- A．①→②→③→④
- B．①→②→④→③
- C．①→④→③→②
- D．①→④→②→③
-
施工合同的总纲性法律文件是（ ）
- A．合同协议书
- B．通用条款
- C．专用条款
- D．附件
-
钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（ ）
- A．按订购数量及时支付货款
- B．按实际交货数量及时支付货款
- C．待供货方补齐短少的数量后再支付
- D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
-
FIDIC（<施工合同条件》中的暂列金额，是（ ）的一项款额。
- A.不计入合同价格之内
- B.用于不可预见项目
- C.由工程师或承包商代表控制使用
- D.专门用于承包商施工范围内工程使用
-
因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人不用承担的责任包括（ ）
- A．负法律责任
- B．免收直接受损失部分的勘察费
- C．负行政责任
- D．支付赔偿金
-
如果由承包商建议一项对部分永久工程的设计改变，并获得工程师批准，按照FIDIC通用条件的条款规定，如果双方没有其他协议，该部分工程设计应由（ ）完成。
- A．承包商
- B．原设计单位
- C．业主委托的其他设计单位
- D．工程师指定设计单位
-
《建设工程委托监理合同》(示范文本)专用条件是对通用条件的（ ）
- A．补充
- B．修正
- C．补充和修正
- D．解释说明
-
承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，并取得工程师的认可，则（ ）
- A．发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用
- B．承包人负责办理相应的申报手续，包人承担申报、试验、使用等费用
- C．发包人负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用
- D．承包人负责办理申报手续并承担有关费用
-
某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请审批手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）
- A．发包人赔偿，延误的工期顺延
- B．发包人赔偿，延误的工期不予顺
- C．自己承担，延误的工期顺延
- D．自己承担，延误的工期不予顺延
-
下列关于工程师对施工进度监督的描述错误的是（ ）
- A．承包商每天应向工程师提交进度报告
- B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
- C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
- D．工程师有权批准合同工期顺延
-
某工程设计合同，双方约定设计费为14万元，定金为3万元。当设计人完成设计工作40%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（ ）
- A．4万元
- B．10万元
- C．7万元
- D．14万元