2012年监理工程师《合同管理》冲关密卷(2)
-
确定变更价款的原则有（ ）
- A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
- B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
- C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确 认后执行
- D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确 认后执行
- E．合同中有适用于变更工程的价格，也可以参照类似工程的价格变更合同价款
-
根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（ ）
- A．要约人依法撤回要约
- B．要约人依法撤销要约
- C．拒绝要约的通知到达要约人
- D．受要约人对要约内容作出变更
- E．承诺期限届满，受要约人未作出承诺
-
下列关于对中标通知书的说法，正确的是（ ）
- A．中标通知书由招标人发出
- B．中标通知书只对中标人具有法律效力
- C．只有招标人才能确定中标人
- D．中标通知书对招标人具有法律效力
- E．中标通知书发出30日内签订合同
-
工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）
- A．超出合同的规定，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误
- B．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误
- C．造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责 任或风险责任
- D．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
- E．因不可抗力或不可预见因素造成的成本增加或额外支出
-
关于开标，下列说法正确的是（ ）
- A．邀请招标无需举行开标会议
- B．开标由招标人主持
- C．开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正
- D．开标后允许评标委员会更改投标书的内容
- E．投标书经启封后不得再更改评标方法
-
监理招标发包的工作内容和范围，可以是整个工程项目的全过程，也可以只监理招标人与其他人签订的一个或几个合同的履行。划分合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括（ ）
- A．工程规模
- B．监理合同完善程度
- C．工程项目的专业特点
- D．被监理合同的难易程度
- E．承包商的专业能力
-
评标价法中，可以折算成价格的评审因素一般包括（ ）
- A．投标书承诺的工期提前给项目带来的超前收益，从该投标人的报价中扣减此值
- B．实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，补项，增加到报价上去
- C．技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价中加上该值
- D．投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处
- E．对其他可以折算为价格的因素，按对招标人有利或不利的原因，增加或减少到报价中
-
下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是（ ）
- A．供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失
- B．供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货
- C．采购方可因供货方逾期交货而解除合同
- D．采购方因供货方提前交货而应提前付款
- E．逾期交货承担违约责任
-
可以调整合同价款的原因包括（ ）
- A．国家法律、法规和政策变化影响合同价款
- B．工程造价管理部门公布的价格调整
- C．停水、停电、停气造成停工累计超过12小时
- D．双方约定的其他调整或增减
- E．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过24小时
-
按照《施工合同示范文本》规定，下列关于建设工程施工分包的讨论中，正确的是（ ）
- A．未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
- B．主体工程的施工任务允许分包，但不能解除承包人的任何责任和义务
- C．经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意
- D．发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包人支付各种工程款项
- E．由于承包人未履行向分包人的支付义务，发包人可以直接向分包人支付各种工程款项
-
监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有（ ）
- A．委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业
- B．委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规
- C．委托合同的标的是服务
- D．委托合同应具有标准形式
- E．当事人双方之间建立的债权和债务关系
-
FIDIC合同条件下，下列对暂列金额的有关规定正确的是（ ）
- A．由业主控制
- B．包括在合同价款内
- C．是业主的备用金
- D．是一种不可预见的储备金额
- E．用于意外用途的开支
-
FIDIC合同中，履约证书的颁发意味着（ ）
- A．合同终止
- B．工程师无权发布指示
- C．承包商完成全部施工义务
- D．缺陷责任解除
- E．最终结算完成
-
对监理人的禁止行为包括（ ）
- A．不得接受承包人的报酬
- B．不得参与和委托人利益相冲突的任何活动
- C．不得泄露与本工程有关的保密资料
- D．不得泄露设计人申明的秘密
- E．不得参与合同的协调管理工作
-
在材料采购合同履行中，交货质量验收的方法有（ ）
- A．经验鉴别法
- B．物理试验
- C．化学
- D．抽检实验法
- E．衡量法
-
发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（ ）
- A．提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)
- B．提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图
- C．提供地下已有埋藏物的具体位置分布图
- D．提供地震安全性评价和环境评价
- E．提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图
-
确定变更价款的原则，确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（ ）
- A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
- B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
- C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
- D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
- E．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
-
按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（ ）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
- A．承包人未能及时调配施工机械
- B．发生不可抗力
- C．雨季天数增多
- D．工程量变化和设计变更
- E．一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
-
在材料采购合同中，交货数量的验收方法有（ ）
- A．经验鉴别法
- B．衡量法
- C．物理试验
- D．查点法
- E．理论换算法
-
根据我国招标投标的管理规定，下列情形中应当作为无效投标文件的是（ ）
- A．投标文件未按照招标文件的要求予以密封
- B．投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章
- C．投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认
- D．投标人按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函
- E．组成联合体投标的，投标文件附联合体各方共同投标协议
-
下列属于承担缔约过失的情形的是（ ）
- A．假借订立合同，恶意进行磋商
- B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
- C．有其他违背诚实信用原则的行为
- D．违反缔约中的保密义务
- E．损害第三者利益
-
依据FIDIC合同条件通用条件，业主可以凭履约保函进行索赔的情形包括（ ）
- A．按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
- B．缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补
- C．约定的缺陷通知期满后，在未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效 期而未延长
- D．工程师计量的工程量与计划中的工程量不符时业主终止合同
- E．由于承包商的严重违约行为业主终止合同
-
供货方逾期交货的违约责任的承担方式包括（ ）
- A．按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
- B．赔偿采购方的其他损失
- C．采购方仍需要时，可继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任
- D．采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的15天内，通知供货方办理解除 合同手续
- E．按照合同总价计算违约金
-
不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有（ ）
- A．债务人许可债权人转让债权的
- B．债权人许可债务人转让债务的
- C．债权人与债务人协议变更主合同的
- D．债权人要求债务人履行债务的
- E．主债务履行期间的
-
工程竣工验收应满足的条件包括（ ）
- A．施工图设计完成
- B．有完整的技术档案和施工管理资料
- C．有施工单位签署的工程质量保修书
- D．有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件
- E．勘察工作成果完成
-
承担缔约过失的情形有（ ）
- A．假借订立合同，恶意进行磋商
- B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
- C．有其他违背诚实信用原则的行为
- D．违约、侵权
- E．违反缔约中的保密义务
-
下列关于竣工结算的有关讨论中，正确的是（ ）
- A．工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料
- B．发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内应支付工程竣工结算价款
- C．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价
- D．由于承包人的原因造成工程竣工结算不能正常进行，可以交付工程后结算
- E．由于发包人的原因不支付工程竣工结算价款，应从发包人收到竣工结算报告及结算资料后第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息
-
在项目施工招标中，资格预审须知中的条件合格条件可以包括（ ）
- A．同类工程施工经历
- B．财务状况
- C．企业信誉
- D．项目经理资质要求
- E．环境保护方针和保证体系
-
按照《施工合同示范文本》通用条款规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情形是（ ）
- A．可调价格合同中部分价格的调整
- B．因施工现场尚不具备开工条件，推迟开工
- C．增减合同中约定的工程量．
- D．改变有关工程的施工时间和顺序
- E．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
-
某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（ ）万元。
- A．3
- B．5
- C．7
- D．10
-
下列关于工程师对施工进度的监督过程的讨论正确的是（ ）
- A．当工程师发现实际进度与计划进度严重偏离时，随时有权指示承包商编制改进的施工进度计划
- B．合同内明确规定允许承包商对施工计划进行修改
- C．改进的施工进度计划必须提交工程师认可后执行
- D．不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付
- E．工程师对修改后进度计划的批准，承包商履行修改后进度计划可以不承担任何责任
-
工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且表明（ ）
- A．对工程照管的责任也转移给业主
- B．合同有效期的结束
- C．缺陷通知期的结束
- D．合同工期的结束
-
合同以外的第三人可以代替合同当事人履行合同，其处理的原则是（ ）
- A.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当向债权人承担违约责任
- B.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人履行债务不符合约定，应当向第三人承担违约责任
- C.当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务，第三人应当向债权人承担违约责任
- D.当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人履行债务不符合约定，第三人应当向债务人承担违约责任
-
在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由（ ）
- A．保管员负责赔偿损失
- B．发包人承担损失责任
- C．承包人负责赔偿损失
- D．发包人与承包人共同承担损失责任
-
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，施工过程中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。
- A．现场地质条件与文件资料说明不一致
- B．不利于施工的外界自然条件
- C．不利于施工的气候条件
- D．其他承包商对施工的干扰
-
由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的是（ ）
- A．按国际通用标准处理
- B．按国家示范文本进行处理
- C．按无效合同处理办法处理
- D．双方应及时协商处理
-
（ ）即承包人的该项索赔要求虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
- A．工程变更索赔
- B．工程加速索赔
- C．合同被迫终止索赔
- D．合同中默示的索赔
-
裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（ ）天。
- A．80
- B．100
- C．120
- D．140
-
监理合同的酬金中，交通费、差旅费应属于（ ）
- A．直接成本
- B．间接成本
- C．利润
- D．措施成本
-
供货方负责供应材料的材料采购合同，当出现（ ）情况时，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后的10天内通知对方。
- A．交货数量多于合同规定，且合同双方在同一城市
- B．交货数量多于合同规定，且合同双方不在同一城市
- C．交货数量少于合同规定，且合同双方不在同一城市
- D．交货数量多于合同规定，且合同双方在同一城市
-
FIDIC《施工合同条件》中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（ ）
- A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定
- B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
- C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
- D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
-
根据《合同法》的规定，下列关于要约和承诺的表述中正确的是（ ）
- A．承诺在承诺通知发出时生效
- B．要约邀请是合同成立的必经过程
- C．承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回
- D．要约人确定了承诺期限时要约不得撤销
-
当事人双方约定支付一定数额的违约金承担违约责任，如果约定违约金过分高于造成损失的，承担违约责任的方式是（ ）
- A．采用支付违约金的方式，但当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少
- B．采用支付违约金的方式，按照约定数额支付违约金
- C．采用赔偿损失的方式，按照实际损失承担违约责任
- D．支付违约金和赔偿损失同时采用
-
在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依（ ）执行。
- A．地方标准
- B．企业标准
- C．行业标准
- D．强制标准
-
施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了（ ）原则。
- A．公平竞争
- B．平等合作
- C．诺守合同
- D．诚实信用
-
建设工程合同属于（ ）
- A．双务合同
- B．单务合同
- C．要式合同
- D．从合同
-
FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义（ ）为基准日。
- A．投标截止日期前第28天
- B．投标截止日期后第28天
- C．投标截止日
- D．工程师颁发履约证书日
-
由于非监理人的原因，导致监理人不能全部或部分执行监理任务，并且不得不暂停执行某些监理任务。当恢复监理工作时，应（ ）
- A．增加不超过42天的合理时间，并按双方约定的数量支付监理酬金
- B．增加不超过42天的合理时间，仍按监理合同支付监理酬金
- C．增加不超过35天的合理时间，并按双方约定的数量支付监理酬金
- D．增加不超过35天的合理时间，仍按监理合同支付监理酬金
-
通常用于紧急工程施工的是（ ）计价方式的施工合同。
- A．固定价格
- B．可调价格
- C．固定总价
- D．成本加酬金
-
当投标人在现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（ ）为准。
- A．现场考察时招标人口头解释
- B．招标文件规定
- C．书面回函解答
- D．仲裁机构裁定
-
要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示是（ ）
- A．要约撤回
- B．要约撤销
- C．承诺撤销
- D．要约失去效力
-
作为业主与承包商划分合同风险的“基准日”是（ ）
- A．投标截止日期前第28天B-发出中标通知书后28天
- C．投标截止日期
- D．订立合同前第28天
-
建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ）
- A．物
- B．行为
- C．智力成果
- D．财产
-
在材料采购合同的履行中，因供货方逾期交货（ ）
- A．合同约定由供货方将货物送达指定地方交接时，违约金按合同总价计算
- B．合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金
- C．采购方不可以提出解除合同要求
- D．按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
-
考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。
- A．公开招标
- B．方案竞赛
- C．邀请招标
- D．议标
-
对于非受要约人原因引起的延误的承诺，该承诺（ ）
- A．有效
- B．无效
- C．要约人未表示不接受时有效
- D．要约人未明确表示不接受时才无效
-
不属于委托勘察任务的工作的是（ ）
- A．工程勘察任务
- B．技术要求
- C．预计的勘察工作量
- D．其他必要的相关资料
-
监理招标的标的是“监理服务”，所以招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”。根据这项原则，在下列内容中属于监理招标特点的是（ ）
- A．招标宗旨是对监理单位能力的选择，但报价在选择中仍居于主要地位
- B．邀请投标人较多时，报价在选择中仍居于主要地位
- C．报价在选择中居于次要地位，且邀请投标人较少
- D．邀请投标人较少时，报价在选择中居于次要地位
-
根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力的是独立存在的有关（ ）的条款。
- A．违约责任
- B．履行期限和地点
- C．解决争议方式
- D．质量保修范围
-
工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（ ）
- A．停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
- B．停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
- C．停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
- D．停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
-
竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明（ ）
- A．工程已满足竣工条件
- B．承包商的施工义务已完成
- C．对工程照管的责任移交业主
- D．施工合同终止
-
不属于建设工程设计合同(一)[GF-2000-209]款的是（ ）
- A．设计依据
- B．设计人应交付的资料和文件
- C．双方的责任
- D．订立合同依据的文件
-
工程施工前，（ ）需向承包人进行设计交底。
- A．委托人
- B．设计人
- C．工程师
- D．发包人
-
标准化的施工合同协议书的主要内容不包括（ ）
- A．合同工期
- B．工程承包范围
- C．合同生效时间
- D．违约、索赔和争议
-
监理人获得奖励办法可根据（ ），在专用条件相应的条款内写明。
- A．双方协商确定的办法
- B．当地的标准水平
- C．国家颁布的合理化建议奖励办法
- D．监理人的要求
-
依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ ）
- A．工程总投资超过预期金额
- B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
- C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使施工时间延长
- D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
-
业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000万元；工期提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元；但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（ ）万元的奖励。
- A．650
- B．1150
- C．2000
- D．2300
-
监理工程师处理索赔原则不包含有以下哪个方面（ ）
- A．代表施工方的基本观点
- B．必须从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动
- C．按合同约定行事
- D．按法律规定行事
-
合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以（ ）为原则的。
- A．自愿
- B．自由
- C．承诺
- D．要约
-
施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由（ ）
- A．原设计单位同意
- B．发包人和承包人协商解决
- C．报规划管理部门审批
- D．总监理工程审核批准
-
某灾后修复工程，下列选项的各种施工合同计价方式中，最适合本工程的一项是（ ）
- A．固定价格合同
- B．可调价格合同
- C．成本加酬金合同
- D．先工后酬合同
-
甲乙双方于2012年5月8日采用电子邮件订立不动产转让合同，双方要求进一步书面确认和公证，并于2012年5月18日进行书面确认，于2012年5月20日公证，然后于2012年5月25日到相关管理部门办理了登记手续。该合同的生效时间为（ ）
- A．2012年5月8日
- B．2012年5月18日
- C．2012年5月20日
- D．2012年5月25日
-
招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工期，提示该部分的施工停工0.5个月。
则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（ ）个月。
- A．19
- B．19.5
- C．21
- D．21.5
-
材料采购合同规定了交付货物的数量及允许的合理磅差和尾差界限。当供货方交付货物的数量多于界限范围时，同意接受的多交付部分，则（ ）
- A．不按多交或少交对待，双方互不退补，采购方按订购数量支付货款
- B．采购方进一步支付溢出数量货物的货款，应按与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素
- C．应按订购数量加合理磅差和尾差与实际交货数量比较，采购方进一步支付溢出数量货物的货款
- D．采购方按订购数量加合理磅差和尾差支付货款
-
可撤销的合同在被撤销之前，属于（ ）合同。
- A．有效
- B．无效
- C．既未成立也未生效
- D．虽未成立但已生效
-
法定债务抵消必须是互负到期债务，而且标的物（ ）
- A．品质相同、种类相同
- B．品质不同、种类相同
- C．品质相同、种类不同
- D．品质、种类都可以不同
-
缺陷责任期满时，工程师可以延长通知期，但不应超过竣工日后的（ ）年。
- A．1
- B．2
- C．3
- D．5
-
根据我国《合同法》的规定，属于可变更、可撤销的合同的是（ ）合同。
- A．以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益
- B．以合法形式掩盖非法目的
- C．因重大误解订立或订立时显失公平
- D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
-
工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由（ ）承担。
- A．业主
- B．承包商
- C．工程师
- D．指定分包商
-
某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ ）
- A．不必追究对方的违约责任
- B．按300t的数量计算违约金
- C．按100t的货款计算违约金
- D．按逾期15天的时间计算违约金