2013年监理工程师《合同管理》预测试卷(1)
-
建设工程监理招标的特点是（ ）。
- A.邀请投标人较少
- B.邀请投标人较多
- C.报价在选择中居于次要地位
- D.报价在选择中居于主要地位
- E.招标宗旨是对监理单位能力的选择
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就（ ）向承包人发出变更通知。
- A.增减合同中约定的工程量
- B.改变部分工程的合同价款
- C.改变有关工程的施工时间和顺序
- D.更改工程有关部分的基线和位置
- E.更改工程有关部分的标高和尺寸
-
关于监理人的责任限度的表述，正确的是（ ）。
- A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责
- B.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任
- C.监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任
- D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担连带责任
- E.监理入不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
-
关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有（ ）。
- A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验
- B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可
- C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24小时
- D.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求
- E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收
-
与设计招标和监理招标比较，施工招标的特点是（ ）。
- A.发包的工作内容明确、具体
- B.评标时不过分追求投标价的高低
- C.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比
- D.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价
- E.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图
-
《建设工程施工合同(示范文本)》由（ ）组成，并附有三个附件。
- A.协议书
- B.通用条款
- C.专用条款
- D.建设工程施工合同
- E.土木工程施工合同条件
-
评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告。作为定标的主要依据，评标报告应包括（ ）。
- A.评标情况说明
- B.对各个合格投标书的评价
- C.合同条件
- D.推荐的合格中标候选人
- E.工程量清单
-
工程师对索赔报告的审查主要包括（ ）等方面。
- A．事态调查
- B．损害事件原因分析
- C．实际损失分析
- D．分析索赔理由
- E．确定合理的补偿额
- A.开标
- B.评标
- C.定标
- D.选择招标方式
- E.编制招标有关文件
-
建设工程决标成交阶段的主要工作内容包括（ ）。
- A.开标
- B.评标
- C.定标
- D.选择招标方式
- E.编制招标有关文件
-
保证合同应包括（ ）等内容。
- A.被保证的主债权种类、数额
- B.保证担保的范围
- C.施工预付款的保证
- D.保证的方式
- E.债务人履行债务的期限
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，最终结算的合同价与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，主要涉及（ ）等因素的影响。
- A.合同类型特点
- B.可调价合同
- C.包含在合同价格之内的暂列金额
- D.发包方的质量责任
- E.发生应由业主承担责任的事件
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，合同被撤销的法律后果是（ ）。
- A.恢复原状
- B.追缴财产、收归国有
- C.返还财产
- D.赔偿损失
- E.排除妨碍
-
政府行政主管部门对招标文件的核查主要包括（ ）。
- A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件
- B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理．
- C.招标文件是否有限制公平竞争的条件
- D.招标文件是否以不合理条件限制或排斥潜在投标人
- E.招标文件的编制主体是否符合法律规定
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于竣工后试车的表述，正确的是（ ）。
- A.投料试车属于竣工验收后的带负荷试车
- B.一般情况下承包人不参与竣工后的试车
- C.试车费用由发包人和承包人共同承担
- D.如果发包人需要承包人在试车时予以配合，应征得承包人同意
- E.试车组织和试车工作由发包人负责
-
发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有（ ）。
- A.建筑物的设计稳定、安全、可靠
- B.不存在有可能损害公共利益的其他影响
- C.设计的施工图达到规定的设计深度
- D.设计依据的勘察资料和数据完整、正确
- E.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范
-
有关合同解除的法律后果的表述，正确的是（ ）。
- A.合同自通知到达对方时解除
- B.合同的权利义务终止，将影响合同中结算和清理条款的效力
- C.对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力
- D.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方
- E.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失
-
在整个合同的形成和实施过程中，工程师对工程索赔的影响主要表现在（ ）。
- A.工程师有处理索赔问题的权力
- B.预测和分析导致索赔的原因和可能性
- C.工程师受发包人委托进行工程项目管理
- D.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
- E.通过有效的合同管理减少索赔事件发生
-
下列委托监理合同中赋予监理人的权利包括（ ）等。
- A.终止合同的权利
- B.完成监理任务后获得酬金的权利
- C.建设工程有关事项和工程设计的建议权
- D.审核承包人索赔的权利
- E.对实施项目的质量的监理控制权
-
《中华人民共和国合同法》规定，采用合同形式的不要式原则的理由是（ ）。
- A.合同本质对合同形式不作要求
- B.市场经济要求不应对合同形式进行限制
- C.电子技术对合同形式的影响
- D.合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式
- E.国际公约要求不应对合同形式进行限制
-
招标代理机构必须具备可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。对“专家库”的要求包括（ ）等。
- A.专家应是从事相关领域工作满5年并具有专业水平的技术、经济等方面的人员
- B.专家应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面的人员
- C.有组织编制招标文件、审查投标单位资质的专家
- D.专家的专业特长应能涵盖本行业或专业招标所需各个方面
- E.人员数量应能满足建立库的要求
-
有关要约和承诺生效的表述中，正确的是（ ）。
- A.承诺必须以通知的方式作出
- B.承诺的通知送达要约人时生效
- C.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回
- D.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义
- E.采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为要约的到达时间
-
依据FIDIC《施工合同条件》规定，合同担保中由于无条件保函对承包商而言风险较大，因此，通用条件中明确规定了（ ）等情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。
- A.由于承包商的严重违约行为，业主终止合同
- B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补
- C.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
- D.缺陷通知期内工程师接到业主修补缺陷通知后42天内组织派人修补
- E.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长
-
一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。其中的其他形式是指（ ）。
- A.公证
- B.审批
- C.电子数据交换
- D.登记
- E.电子邮件
-
建设工程施工索赔中，按索赔事件的性质不同，可将索赔分为（ ）。
- A.工期索赔
- B.工程变更索赔
- C.工程延误索赔
- D.意外风险和不可预见因素索赔
- E.费用索赔
-
设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是（ ）。
- A.设计人的工作
- B.委托任务范围内的设计变更
- C.承包人原因的重大设计变更
- D.发包人原因的重大设计变更
- E.委托其他设计单位完成的变更
-
在《中华人民共和国担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式有（ ）。
- A.保证
- B.抵押
- C.动产质押
- D.留置
- E.定金
-
下列关于抵押的说法，正确的是（ ）。
- A.抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
- B.除受让人代为清偿债务外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移
- C.抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保
- D.抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有
- E.抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
-
下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是（ ）。
- A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
- B.保证法律关系至少有两方参加，即保证人和债权人
- C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任
- D.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任
- E.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为
-
标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写的约定主要内容包括（ ）等。
- A.施工组织设计和工期
- B.合同工期
- C.工程承包范围
- D.质量标准
- E.合同生效时间
-
发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期（ ）天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
- A.14
- B.27
- C.30
- D.42
-
在建设工程索赔中，工程师及时作出决定、处理索赔的意义在于（ ）。
- A.可以减少承包人的索赔概率
- B.防止干扰事件影响的扩大
- C.不及时行事会造成索赔解决的困难
- D.不及时行事会损害工程整体效益和违背工程总目标
- E.不及时地解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾
-
工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见1年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用（ ）。
- A.固定总价合同
- B.可调价合同
- C.固定单价合同
- D.成本加酬金合同
-
材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为（ ）。
- A.效力待定合同
- B.有效合同
- C.无效合同
- D.可变更、可撤销合同
-
甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（ ）合同。
- A.无效
- B.可撤销
- C.效力待定
- D.可变更
-
某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目（ ）方式发包。
- A.应该采用邀请招标
- B.应该采用公开招标
- C.可以采用直接委托
- D.应该采用议标
-
施工需要使用专利技术或特殊工艺施工时，按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，（ ）。
- A.如果是发包人要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用
- B.如果是发包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用
- C.如果是承包人要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用
- D.如果是承包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用
-
执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按（ ）执行。
- A.原价格
- B.新价格
- C.订立地的市场价格
- D.交付地的市场价格
-
在建设工程合同的订立过程中，（ ）的行为属于承诺。
- A.招标人发布招标公告
- B.双方签订合同
- C.投标人递交投标书
- D.招标人发出中标通知书
-
（ ）是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
- A.不安抗辩权
- B.同时履行抗辩权
- C.后履行抗辩权
- D.终止履行抗辩权
-
合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是（ ）。
- A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
- B.交付不动产的，在不动产所在地履行
- C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行
- D.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
-
对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用（ ）合同。
- A.单价
- B.总价
- C.计划价格
- D.成本加酬金
-
合同约定有工程预付款，发包人不按约定预付，且发包人收到承包人发出的预付通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后（ ）天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
- A.7
- B.14
- C.21
- D.28
-
下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是（ ）。
- A.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
- B.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
- C.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
- D.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
-
委托监理合同中，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知，若委托人在（ ）天内没收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。
- A.7
- B.14
- C.21
- D.28
-
下列关于评标委员会的表述，错误的是（ ）。
- A.评标委员会的成员人数应为5人以上单数
- B.在评标委员会成员中，招标人以外的专家人数不得少于成员总数的1／3
- C.评标委员会中的专家人选应在专家名册中以随机抽取的方式确定
- D.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换
-
甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（ ）起不发生法律效力。
- A.人民法院决定撤销之日
- B.合同订立时
- C.人民法院受理请求之日
- D.权利人知道可撤销事由之日
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下，（ ），标志着设计人为合同项目的服务结束。
- A.完成设计变更
- B.交付设计文件
- C.设计文件审查通过
- D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收
-
建设工程施工合同中，（ ）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
- A.固定价格合同
- B.可调价格合同
- C.成本加酬金合同
- D.组合计价合同
-
资格预审是在招标阶段对申请投标人的第一次筛选，主要侧重于对承包人（ ）的要求进行审查。
- A.企业总体能力是否适合招标工程
- B.投标书的报价是否低于成本
- C.是否具有编写投标书的能力
- D.投标书是否实质性响应招标文件
-
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（ ）以书面形式通知工程师验收。
- A.24小时
- B.48小时
- C.3天
- D.7天
-
建设工程施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，发包人依据的是（ ）。
- A.不安抗辩权
- B.同时履行抗辩权
- C.后履行抗辩权
- D.不履行抗辩权
-
建设工程施工过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的是（ ）。
- A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商
- B.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购
- C.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由承包人承担
- D.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担
-
FIDIC《施工合同条件》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加（ ）计算。
- A.1%
- B.2%
- C.3%
- D.4%
-
某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ ）。
- A.可以自行招标，且无须备案
- B.可以自行招标，但应当备案
- C.必须进行公开招标
- D.必须委托中介机构代理招标
-
下列选项中，属于建设工程施工合同中承包人应完成的义务是（ ）。
- A.开通施工场地与城乡公共道路的通道
- B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
- C.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
- D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
-
建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是（ ）。
- A.需要设置资格预审程序
- B.投标竞争的激烈程度相对较差
- C.评标的工作量较大
- D.所需招标时间长、费用高
-
有关监理合同中违约赔偿的表述，不正确的是（ ）。
- A.委托人违约应承担违约责任的，应赔偿监理人的经济损失
- B.在合同责任期内，委托人违背了他对监理人的责任时，应对监理人承担赔偿责任
- C.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索．赔的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出
- D.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应低于监理酬金总额
-
在工程项目招标程序中，（ ）的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。
- A.编制招标有关文件
- B.发布招标公告
- C.办理招标备案
- D.资格预审
-
有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是（ ）。
- A.附生效期限的合同，自期限届至时失效
- B.附终止期限合同，自期限届满时失效
- C.附生效条件的合同，自条件成就时失效
- D.附解除条件的合同，自条件成就时生效
-
建设工程施工过程中，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述，有误的是（ ）。
- A.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验
- B.清点的工作包括外观质量检查
- C.发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人
- D.发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责
-
有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是（ ）。
- A.合同鉴证与公证的内容和范围相同
- B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
- C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力
- D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
-
招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为5家的方式。当排名第五的投标人放弃投标时，应当（ ）。
- A.重新进行资格预审
- B.仅允许排在前4名的投标人参加投标
- C.由排名第六的投标人递补，维持5家投标人
- D.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量
-
建筑工程一切险的保险人对因（ ）造成的损失不负责赔偿。
- A.暴雨、洪水
- B.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
- C.无法控制并造成物质损失的突发性事件
- D.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程项目使用的建筑材料和设备，（ ）。
- A.只能由承包人负责
- B.只能由发包人负责
- C.可以由承包人负责，也可以由发包人提供全部或部分材料和设备
- D.可以由承包人负责，但使用专利技术及特殊工艺的应由发包人提供
-
在现代经济生活中，大部分合同都是（ ），这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
- A.双务合同
- B.诺成合同
- C.单务合同
- D.无偿合同
-
依据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列有关设计变更的说法，不正确的是（ ）。
- A.设计人负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充
- B.发包人经原建设工程设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改
- C.发包人原因的重大设计变更造成设计人的设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议
- D.如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
-
合同变更必须针对有效的合同，（ ）是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。
- A.科学管理
- B.协商一致
- C.法律约束力
- D.保全措施
-
在开标时判定为无效的投标文件，应当（ ）。
- A.在初评阶段淘汰
- B.不再进入评标
- C.在详评阶段淘汰
- D.在定标阶段淘汰
-
某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。
- A.3月20日
- B.3月30日
- C.4月25日
- D.4月30日
-
合同管理涉及的有关各方按照（ ）订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。
- A.公证原则
- B.诚实信用原则
- C.科学原则
- D.自愿原则
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。
- A.增加的费用和工期延误责任均由承包人承担
- B.增加的费用和工期延误责任均由发包人承担
- C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
- D.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
-
下列选项中，有关建设工程施工准备阶段承包人负责设计图纸的表述，有误的是（ ）。
- A.经过工程师签认后才可以使用
- B.工程师对承包人的设计认可后，则解除承包人的设计责任
- C.有些情况下承包人享有专利权的施工技术，若具有设计资质和能力，可以由其完成部分施工图的设计
- D.在承包工作范围内，由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核
-
甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。
- A.显失公平而无效
- B.欺诈而可撤销
- C.乘人之危而无效
- D.乘人之危而可撤销
-
材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，则（ ）。
- A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
- B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
- C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
- D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
-
在材料采购合同中，采购方对质量不合格的产品可提出书面异议。供货方在接到采购方的书面异议通知后，应在（ ）天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
- A.5
- B.7
- C.10
- D.15
-
下列选项中，（ ）属于设计合同履行中设计人的责任。
- A.设计交底
- B.提供设计依据资料
- C.外部协调工作
- D.遵循合理设计周期的规律
-
当事人双方既约定违约金又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ ）。
- A.只能采用违约金
- B.由违约一方选择采用违约金或定金
- C.由非违约方选择采用违约金或定金
- D.同时采用违约金和定金
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法，不正确的是（ ）。
- A.承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
- B.停工损失由承包人承担
- C.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
- D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担
-
关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是（ ）。．
- A.邀请对象的数目不应少于5家
- B.邀请对象的数目以5～7家为宜
- C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
- D.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
-
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发缺陷责任证书后的（ ）天内，保函将退还给分包商。
- A.7
- B.14
- C.28
- D.56