2013年监理工程师《合同管理》考前预测试卷六
-
某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工。开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（ ）。
- A. 承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担
- B. 承包人应通过赶工在10月l0日竣工，赶工费用由发包人承担
- C. 承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励
- D. 如果工程在l0月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任
- E. 如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程项目竣工验收的步骤主要包括（ ）。
- A. 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料
- B. 查验工程实体质量
- C. 验收组通过查验后，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见
- D. 参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应报请当地建设行政主管部门或监督机构决定
- E. 发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况
-
为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供的物质服务主要包括（ ）等。
- A. 免费向监理人提供气象设备
- B. 免费向监理人提供交通设备
- C. 免费向监理人提供职员和服务人员
- D. 免费向监理人提供生活用房
- E. 选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验
-
FIDIC《施工合同条件》专用条款中规定的工程材料的采购满足（ ）等条件后，承包商向工程师提交预付材料款的支付清单。
- A. 发包方按要求检查订货单、发货单等证明文件
- B. 材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
- C. 材料运输过程亏损的检查
- D. 材料已到达工地并经承包商和工程师共同验点入库
- E. 承包商按要求提交订货单、收据价格证明文件
-
建设行政主管部门及相关部门对建设活动实施的监督体现在（ ）。
- A. 对招标申请报送材料进行审查
- B. 对中标结果和合同的备案审查
- C. 对建设单位质量行为的监督
- D. 竣工验收程序和鉴定报告的备案审查
- E. 对施工单位质量行为的监督
-
表见代理应当具备的条件有（ ），。
- A. 表见代理人未获得被代理人的书．面明确授权
- B. 表见代理人处分他人财产需经权利人追认
- C. 客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由
- D. 表见代理人通过订立合同取得处分权
- E. 相对人善意且无过失
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
- A. 要约所处法律效力状态不同
- B. 撤回和撤销的目的不同
- C. 撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
- D. 受要约人对要约知晓的情况不同
- E. 对要约人的约束条件不同
-
要约是希望和他人订立合同的意思表示，提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人，要约应当具有（ ）等条件。
- A. 要约的期限
- B. 内容具体确定
- C. 意思表示的内容往往不确定
- D. 表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
- E. 不含有合同得以成立的主要内容
-
合同生效应当具备的条件包括（ ）。
- A. 意思表示真实
- B. 不违反法律或者社会公共利益
- C. 当事人具有合格的法定代理人
- D. 当事人合并或分立后对合同效力无影响
- E. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
-
合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是（ ）。
- A. 有利于和解协议的执行
- B. 双方当事人均受和解协议的约束
- C. 简便易行，能经济、及时地解决纠纷
- D. 是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
- E. 有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
-
按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，应由（ ）协商解决。
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理工程师
- D. 设计单位负责人
- E. 勘察单位负责人
-
在材料采购合同中，约定产品质量标准的一般原则是（ ）。
- A. 按颁布的国家标准执行
- B. 无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
- C. 没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
- D. 没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行
- E. 采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行
-
设计投标书的评审中，设计方案评审的内容主要包括（ ）。
- A. 设计指导思想是否正确
- B. 工艺流程是否先进
- C. 设备选型的美观性
- D. 总体布置的合理性，场地利用系数是否合理
- E. 设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，确定变更价款应遵循的原则有（ ）。
- A. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
- B. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
- C. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
- D. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
- E. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人共同协商确定
-
下列选项中，关于材料采购合同中供货方交货数量与合同不符时的处理方式，正确的是（ ）。
- A. 交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时，可在承付期内拒付多交部分的货款和运杂费
- B. 交付的数量多于合同规定，且合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交部分
- C. 交付的数量多于合同规定，且双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后15天内通知对方
- D. 当交付的数量少于合同规定时，采购方凭有关合法证明在承付期内可以拒付少交部分货款
- E. 当交付的数量少于合同规定时，采购方应在到货后的l5天内将详情和处理意见通知对方
-
按照《中华人民共和国合同法》规定，合同权利义务终止的情形有（ ）。
- A. 债务相互抵销
- B. 债权人免除债务
- C. 债务未按照约定履行
- D. 债务人依法将标的物提存
- E. 债权债务同归于一人
-
工程师在施工过程中应采用（ ）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。
- A. 专检
- B. 巡视
- C. 现场接收
- D. 旁站
- E. 平行检验
-
招标代理机构应具备的基本条件包括（ ）。
- A. 有从事招标代理业务的营业场所
- B. 有能够编制投标文件的专业力量
- C. 有从事招标代理机构的相应资金
- D. 与国家机关不存在隶属关系
- E. 有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，施工中发包人需对原工程设计进行变更的，（ ）。
- A. 应提前28天以书面形式向承包人发出变更通知
- B. 变更超过原设计标准或批准的建设规模时，应由原设计单位提供变更的相应图纸和说明
- C. 变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准
- D. 因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延
- E. 工程师向承包人发出设计变更通知后，承包人应按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行所需的变更
-
建设工程施工审核索赔计算的正确性中，审核所采用的费率是否合理、适度，主要注意的问题包括（ ）。
- A. 在索赔计算中不应有重复取费
- B. 停工损失中，不应以计日工费计算
- C. 工程量表中的单价是单一单价，仅含有直接费
- D. 停工损失中，通常采取人工单价乘以折算系数计算
- E. 停工损失中，不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬
-
依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商认为如果采纳其建议将可能（ ）时，承包商可以随时向工程师提交一份书面建议。
- A. 加速完工
- B. 为业主带来其他利益
- C. 为承包商带来经济效益
- D. 降低业主实施、维护或运行工程的费用
- E. 对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
-
监理人协助委托人选择承包人的工作可能包括（ ）等。
- A. 邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录
- B. 对操作或施工质量的监理和检查
- C. 帮助起草招标文件
- D. 组织现场考察
- E. 接受委托代理招标
-
《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当（ ）。
- A. 能够满足招标文件各项要求，并且报价最低
- B. 能够满足招标文件各项要求，并经评审价格最高
- C. 满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
- D. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
- E. 能够满足招标文件各项要求，并经评审价格最低，但投标价格低于成本的除外
-
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。
- A. 投标人资质
- B. 监理大纲
- C. 监理人员的素质
- D. 监理单位业绩
- E. 监理费报价
-
一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于（ ）的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。
- A. 涉及公共安全
- B. 技术复杂
- C. 国家投资、融资
- D. 缺乏经验
- E. 改建、扩建
-
下列选项中，属于监理合同中委托人权利的是（ ）。
- A. 授予监理人权限的权利
- B. 对其他合同承包人的选定权
- C. 委托监理工程重大事项的决定权
- D. 对监理人履行合同的监督控制权
- E. 完成监理任务后获得酬金的权利
-
勘察合同中可以约定采用的勘察费用计价方式有（ ）。
- A. 预算包干
- B. 中标价加签证
- C. 一次性支付
- D. 实际完成工作量结算
- E. 按国家规定的现行收费标准取费
-
在工程项目的评标方法中，专家评议法的特点有（ ）。
- A. 评标过程简单
- B. 以投标书的报价为基础
- C. 可在较短时间内完成
- D. 科学性较差
- E. 将评审内容分类后分别赋予不同的权重
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，颁发工程接收证书后的84天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。竣工报表的内容应包括（ ）。
- A. 法规变化引起的调整应增加和减扣的任何款额
- B. 承包商认为应退还给自己的部分保留金
- C. 到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成的全部工作的最终价值
- D. 承包商认为根据合同应支付给自己的估算总额
- E. 作为保留金扣减的任何款额
-
《建设工程设计合同(示范文本)》中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（ ）等方面。
- A. 双方责任
- B. 设计人应交付的资料和文件
- C. 设计费的支付
- D. 合同文件的组成和优先次序
- E. 发包人应提供的有关资料和文件
-
下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是（ ）。
- A. 借款合同
- B. 勘察设计
- C. 计算机软件
- D. 专利权
-
下列工程变更的范围中，属于重大设计变更的是（ ）。
- A. 任何联合竣工检验、钻孔和其他检验及勘察工作
- B. 删减任何合同约定的工作内容
- C. 改变原定的施工顺序或时间安排
- D. 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
-
监理人应完成的监理工作中，（ ）是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
- A. 附加工作
- B. 额外工作
- C. 委托工作
- D. 有效工作
-
下列合同的计价方式中，灾后修复工程应采用的计价方式是（ ）。
- A. 固定总价合同
- B. 固定单价合同
- C. 成本加酬金合同
- D. 可调价格合同
-
投标人在投标过程中出现（ ）时，招标人可以没收投标保证金。
- A. 投标文件未按照招标文件的要求予以密封
- B. 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
- C. 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议
- D. 投标人在投标有效期内撤销投标书
-
M公司授权某采购员到N公司采购电脑，但该采购员用盖有M公司公章的空白合同文本与N公司订立了购买电视机的合同，则该合同（ ）。
- A. 有效，由M公司向N公司支付货款
- B. 有效，由采购员向N公司支付货款
- C. 无效，由采购员向N公司支付货款
- D. 无效，M公司退货，N公司的损失自行承担
-
甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的（ ）原则。
- A. 公平
- B. 自愿
- C. 诚实信用
- D. 维护公共利益
-
由于发包人或承包人违约及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出的索赔称为（ ）。
- A. 意外风险和不可预见因素索赔
- B. 工程变更索赔
- C. 工程延误索赔
- D. 合同被迫终止的索赔
-
监理合同自（ ）生效。
- A. 工程开工之日起
- B. 合同登记之日起
- C. 合同签字之日起
- D. 监理工程师进驻现场之日起
-
甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的（ ）。
- A. 假借订立合同，恶意进行磋商
- B. 违反缔约中的保密义务
- C. 有违背诚实信用原则的行为
- D. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，（ ）承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险。
- A. 业主
- B. 承包商
- C. 工程师
- D. 业主和承包商共同
-
合同履行过程中发生不可抗力事件，承包人的施工被迫中断，监理工程师应确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。监理工程师完成的这些工作属于（ ）。
- A. 正常工作
- B. 附加工作
- C. 额外工作
- D. 临时工作
-
施工合同是建设工程合同的一种，它是（ ），在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。
- A. 单务有偿合同
- B. 诺成合同
- C. 双务有偿合同
- D. 实践合同
-
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于（ ）。
- A. 法定代理
- B. 指定代理
- C. 委托代理
- D. 表见代理
-
可以调整合同工作单价的原则中，工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的（ ），允许对该工作规定的费率或价格加以调整。
- A. 0．01%
- B. 0．05%
- C. 0．1%
- D. 0．15%
-
对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ ）。
- A. 不再进入评标
- B. 在初评阶段予以淘汰
- C. 不予淘汰，允许投标人重新报价
- D. 不予淘汰，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、补正
-
按索赔目的分类，施工索赔可分为工期索赔和（ ）。
- A. 费用索赔
- B. 工程延误索赔
- C. 工程变更索赔
- D. 工程加速索赔
-
当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出。
- A. 30天
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 6个月
-
承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。
- A. 发包人承担
- B. 承包人承担
- C. 工程师承担
- D. 发包人和承包人共同分担
-
建设工程施工过程中，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工，因承包人的原因达不到约定标准，由（ ）。
- A. 承包人承担返工费用，工期相应顺延
- B. 承包人承担返工费用，工期不予顺延
- C. 发包人承担返工费用，工期相应顺延
- D. 发包人承担返工费用，工期不予顺延
-
根据FIDIC《施工合同条件》，对符合竣工验收要求的工程，发包人应在收到工程竣工报告后（ ）天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。
- A. 14
- B. 56
- C. 28
- D. 72
-
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，采购方依据的是（ ）。
- A. 先履行抗辩权
- B. 同时履行抗辩权
- C. 后履行抗辩权
- D. 终止履行抗辩权
-
合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间（ ）天后向发包人发出要求预付的通知。
- A. 3
- B. 7
- C. 14
- D. 30
-
双方起因于合同的任何争端，包括对工程师签发的证书及作出的决定、指示、意见或估价不同意接受时，可将争议提交（ ）。
- A. 工程师
- B. 人民检察院
- C. 争端裁决委员会
- D. 人民法院
-
某施工合同约定，建筑材料由发包人供应，材料使用前需要进行检验时，由（ ）。
- A. 发包人负责检验，并承担费用
- B. 发包人负责检验，费用由承包人承担
- C. 承包人负责检验，并承担费用
- D. 承包人负责检验，费用由发包人承担
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款。为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间
应不迟于约定的开工日期前（ ）天。
- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28
-
材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则（ ）。
- A. 由运输部门承担全部责任
- B. 由供货方承担全部责任
- C. 属于交运前出现的问题，由采购方负责
- D. 运输过程中发生的问题，由运输部门负责
-
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。
- A. 要约到达受要约人之前
- B. 承诺通知发出之前
- C. 承诺通知到达要约人之前
- D. 承诺通知到达要约人之后
-
FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件内以投标截止日期前第（ ）天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
- A. 14
- B. 28
- C. 35
- D. 42
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的，（ ）。
- A. 无需通知债务人
- B. 无需通知债务人，但当事人另有约定的除外
- C. 应当通知债务人，但无需征得债务人的同意
- D. 应当通知债务人，且必须征得债务人的同意
-
依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（ ）。
- A. 在首次支付工程进度款时起扣
- B. 自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
- C. 自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
- D. 自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
-
某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付（ ）万元承担违约责任。
- A. 8
- B. 16
- C. 20
- D. 28
-
判定设计人是否按期履行合同义务的标准是（ ）。
- A. 合同生效
- B. 设计期限
- C. 合同终止
- D. 工程验收
-
在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当（ ）。
- A. 以单价金额为准，由评标委员会直接修正即可
- B. 以单价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
- C. 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
- D. 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
-
FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商与一般分包商的相同点体现在（ ）。
- A. 合同地位相同
- B. 工程款支付的开支项目相同
- C. 选择分包商的权利相同
- D. 业主对指定分包商利益保护相同
-
下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是（ ）。
- A. 国家投资、融资的项目
- B. 采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目
- C. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目
- D. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人的基本责任是（ ）。
- A. 配合施工
- B. 保证设计质量
- C. 完成施工图设计
- D. 保护发包人的知识产权
-
经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成，该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关（ ）的规定。
- A. 债权转让
- B. 债务承担
- C. 债务人向第三人履行债务
- D. 由第三人向债权人履行债务
-
在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。
- A. 解除合同，但应当通知对方
- B. 解除合同，无须通知对方
- C. 撤销合同，但应当通知对方
- D. 撤销合同，无须通知对方
-
为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从（ ）内开支。
- A. 管理费
- B. 暂列金额
- C. 总承包服务费
- D. 工程量清单中相应工作内容项
-
（ ）是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。
- A. 诺成合同
- B. 实践合同
- C. 双务合同
- D. 单务合同
-
监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，监理人有权按专用条款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是（ ）。
- A. 奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率
- B. 奖励金额=工程费用节省额×报酬比率
- C. 奖励金额=工程监理酬金×报酬比率
- D. 奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率
-
设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应（ ）。
- A. 退还定金
- B. 双倍返还定金
- C. 退还定金并赔偿发包人损失
- D. 支付设计费的2%的违约金
-
在建设工程设计合同的履行过程中，按时提供设计依据文件和基础资料是发包人的责任，但当发包人交付上述资料及文件超过规定期限l0天时，（ ）。
- A. 设计人交付设计文件的时间相应顺延
- B. 设计人交付设计文件的时间不予顺延
- C. 设计人有权重新确定提交设计文件的时间
- D. 发包人有权重新确定提交设计文件的时间
-
建设工程施工合同管理中，发包人应承担的义务是（ ）。
- A. 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
- B. 向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
- C. 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
- D. 按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
-
当事人一方不履行非金钱债务或者履行不符合约定的，在（ ）的情形下，对方可以要求继续履行。
- A. 履行费用不高
- B. 事实上不能履行
- C. 债务的标的不适于强制履行
- D. 债权人在合理的期限内未要求履行
-
FIDIC《施工合同条件》中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（ ）。
- A. 争端裁决委员会由仲裁委员会指定
- B. 争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
- C. 争端裁决委员会成员的报酬由业主承担
- D. 争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
-
FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的（ ）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 42
-
有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是（ ）
- A. 在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝
- B. 债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用
- C. 债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系
- D. 债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任
-
下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是（ ）。
- A. 合同协议书、中标通知书
- B. 投标书、工程量清单
- C. 施工合同通用条件、施工合同专用条件
- D. 标准及有关技术文件、图纸