2013年监理工程师《合同管理》考前预测试卷四
-
有关隐蔽工程重新检验的表述，正确的是（ ）。
- A. 重新检验表明质量检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
- B. 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期不予顺延
- C. 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期
- D. 承包人接到重新检验通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复
- E. 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
-
变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括（ ）等。
- A. 承包商在等待答复期间，不应延误任何工作
- B. 承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交变更部分工程的承包商的文件
- C. 承包商的文件必须符合规范和图纸的要求
- D. 在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件及操作和维修手册
- E. 承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程预期目的
-
某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两家法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任。以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（ ）。
- A. 买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
- B. 买方可要求推土机生产厂承担违约责任
- C. 买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
- D. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按约定处理
- E. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半
-
质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，地基及基础工程抽查的主要内容包括（ ）。
- A. 地基检测报告和地基验槽记录
- B. 质量保证及见证取样送检检测资料
- C. 混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量
- D. 抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量
- E. 分项、分部工程质量或评定资料及隐蔽工程验收记录
-
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计招标文件的主要内容包括（ ）。
- A. 合同的主要条件
- B. 设计依据资料
- C. 设计依据文件
- D. 项目说明书
- E. 结构设计方面的要求
-
根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括（ ）。
- A. 国家投资、融资的项目
- B. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
- C. 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目
- D. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
- E. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的项目
-
正常监理工作的酬金中，间接成本主要包括（ ）。
- A. 经营业务费
- B. 业务培训费、图书资料购置费
- C. 文具、纸张、账表、报刊、文印费用
- D. 固定资产及常用工器具、设备的使用费
- E. 监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
-
建设工程勘察评标中，勘察投标书的主要评审内容包括（ ）。
- A. 勘察方案是否合理
- B. 报价是否合理
- C. 投入产出经济效益比较
- D. 勘察技术水平是否先进
- E. 各种所需勘察数据能否准确可靠
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人初步设计阶段的工作任务包括（ ）。
- A. 提出技术设计计划
- B. 编制技术设计文件
- C. 总体设计
- D. 方案设计
- E. 编制初步设计文件
-
合同当事人之间出现合同纠纷并采用仲裁方式解决纠纷的，应当达成仲裁协议。仲裁协议应包括的内容有（ ）。
- A. 请求仲裁的意思表示
- B. 仲裁事项
- C. 选定的仲裁委员会名单
- D. 选定的仲裁委员会
- E. 仲裁庭的开庭方式
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列关于设备试车中双方责任的表述，正确的是（ ）。
- A. 由于设计原因试车达不到验收要求的，发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延
- B. 由于设计原因试车达不到验收要求的，设计单位承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期不予顺延
- C. 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装
- D. 由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延
- E. 由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期相应顺延
-
有关材料采购合同中供货方运输责任的说法，正确的是（ ）。
- A. 供货方应按合同约定的标准对产品进行包装
- B. 供货方应按合同约定的路线和运输工具发运货物
- C. 凡因包装不符合规定而造成货物在运输过程中损坏或灭失，均由供货方负责赔偿
- D. 供货方未经对方同意变更运输工具或路线，供货方不承担由此增加的费用
- E. 供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金
-
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，该变更（ ）。
- A. 须经工程师同意
- B. 无须经工程师同意
- C. 发生的费用由发包人承担
- D. 未经工程师同意，发生的费用由承包人承担
- E. 经工程师同意，发生的费用由发包人和承包人约定承担
-
保证担保的范围包括（ ）。
- A. 主债权
- B. 主债权的利息
- C. 违约金
- D. 损害赔偿金
- E. 实现债权的费用及其利息
-
下列关于代理关系的表述，正确的是（ ）。
- A. 委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系
- B. 在建设工程中涉及的代理主要是委托代理
- C. 指定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式
- D. 依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人
- E. 在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力
-
建设工程招标阶段的主要工作内容包括（ ）。
- A. 资格预审
- B. 现场考察
- C. 办理招标备案
- D. 解答投标人的质疑
- E. 发布招标公告
-
下列对承担违约责任中支付违约金的理解，有误的是（ ）。
- A. 当事人一方损失重大时，违约金与赔偿损失可以同时采用
- B. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金‘
- C. 当事人可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法
- D. 约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以增加
- E. 约定违约金过分低于造成损失的，当事人可以请求仲裁机构予以适当减少
-
按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件规定，（ ）原因造成的工期延误不符合工期顺延的条件。
- A. 设计变更和工程量增加
- B. 由于承包人的失误导致l周内停水、停电造成停工累计超过8小时
- C. 承包人原因不能按专用条款的约定时间开工
- D. 发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行
- E. 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
-
指定代理或法定代理关系的终止原因包括（ ）。
- A. 代理期间届满
- B. 被代理人或代理人死亡
- C. 被代理人取得或者恢复民事行为能力
- D. 监护关系消灭
- E. 指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
-
关于仲裁中裁决的表述，正确的是（ ）。
- A. 裁决书自作出之日起发生法律效力
- B. 仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决
- C. 仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出
- D. 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录
- E. 当事人自收到裁决书之日起15天内，发现裁决书中的文字、计算错误，可以请求仲裁庭补正
-
有关材料采购合同履行过程中供货方逾期交货的相关表述，正确的是（ ）。
- A. 发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商
- B. 发生逾期交货事件后，采购方仍需要时，可要求供货方继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任
- C. 采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交付时，则派车损失应由采购方支付费用
- D. 对约定由采购方自提货物而不能按期交付时，若发生采购方的其他额外损失，这笔实际开支的费用应由采购方自行承担
- E. 不论合同内规定由供货方将货物送达指定地点交接，还是采购方去自提，均要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
-
《中华人民共和国合同法》规定，在采用格式条款合同时，（ ）。
- A. 提供者应提请对方注意免责条款
- B. 当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
- C. 合同条款必须经与对方协调一致后确定
- D. 提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系
- E. 当对格式条款有两种以上解释且两种解释发生争议时，应当作出不利于非提供方的解释
-
发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭对专门性问题认为需要进行证据鉴定的，可以由（ ）鉴定部门鉴定。
- A. 发包人指定的
- B. 当事人约定的
- C. 仲裁庭指定的
- D. 工程师指定的
- E. 政府建设主管部门指定的
-
关于建设工程竣工阶段质量保修期的表述，正确的有（ ）。
- A. 基础设施工程为50年
- B. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程为3年
- C. 屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为7年
- D. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期
- E. 房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
-
资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件包括必要合格条件和附加合格条件两类，其中必要合格条件通常包括（ ）等具体要求。
- A. 财务状况
- B. 环境保护方针
- C. 法人地位
- D. 企业信誉
- E. 资质等级
-
缔约过失责任的构成应具备（ ）等条件。
- A. 一方有损失
- B. 当事人有过错
- C. 合同尚未成立
- D. 合同已经成立
- E. 当事人未按合同约定履行义务
-
下列选项中，属于正常监理酬金中直接成本的是（ ）。
- A. 监理辅助人员的工资
- B. 为招揽业务而支出的广告费
- C. 管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资
- D. 用于工程监理人员的差旅费、补助费
- E. 监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
-
大型工程项目的评标工作程序中，初评的检查内容包括（ ）等。
- A. 投标保证有效性
- B. 报送资料的完整性
- C. 对各投标书进行技术和商务方面的审查
- D. 报价计算的正确性
- E. 投标书与招标文件的要求有无实质性背离
-
合同履行的原则主要包括（ ）等。
- A. 全面履行的原则
- B. 系统完善的原则
- C. 科学客观的原则
- D. 公正公平的原则
- E. 诚实信用的原则
-
对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意（ ）。
- A. 划清施工进度拖延的责任
- B. 索赔计算的取费合理性
- C. 无权要求承包人缩短合同工期
- D. 工期索赔的计算是否正确
- E. 被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容
-
在建设工程的过程中，（ ）是最为常用的一种担保方式。
- A. 定金
- B. 质押
- C. 保证
- D. 留置
-
善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由（ ）承担。
- A. 无权代理人
- B. 善意第三人
- C. 被代理人
- D. 无权代理人和善意第三人共同
-
依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师颁发的工程接收证书表明（ ）。
- A. 缺陷通知期开始
- B. 工程照管责任移交
- C. 可以办理竣工结算
- D. 承包合同的全部义务已完成
-
增加监理工作时间的补偿金的计算式为（ ）。
- A. 报酬=工程费节省额×报酬比率
- B. 报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬/实际监理服务天数)
- C. 报酬=附加工作天数×(工程费节省额/实际监理服务天数)
- D. 报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)
-
在建设工程施工索赔中，承包人可索赔的（ ）可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。
- A. 人工费
- B. 管理费
- C. 材料费
- D. 设备费
-
有关合同鉴证的作用的表述，错误的是（ ）。
- A. 经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷
- B. 经过鉴证审查，鉴证过的文书，人民法院可以直接作为认定事实的根据，提高工作效率
- C. 经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同
- D. 经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率
-
FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（ ），并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
- A. 42天
- B. 3个月
- C. 6个月
- D. 1年半
-
建设工程合同属于（ ）。
- A. 单务合同
- B. 从合同
- C. 双务合同
- D. 无偿合同
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间畅通，满足施工运输的需要是（ ）应承担的义务。
- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 总工程师
- D. 监理单位
-
设计合同履行过程中，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先（ ）。
- A. 经设计人批准
- B. 报经原审批机关批准
- C. 报有关部门审批
- D. 由上一级勘察、设计单位修改
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律法规规定的申请批准手续是（ ）的义务。
- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 设计人
- D. 总工程师
-
（ ）是业主为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺问题，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。
- A. 暂列金额
- B. 动员预付款
- C. 保留金
- D. 暂估价
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误影响工期，承包商可以索赔的是（ ）。
- A. 工期、费用和利润
- B. 工期、费用，不能索赔利润
- C. 工期，不能索赔费用和利润
- D. 费用，不能索赔工期和利润
-
建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是（ ）。
- A. 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
- B. 确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
- C. 招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
- D. 中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改
-
下列合同形式中，不属于书面合同形式的是（ ）。
- A. 传真
- B. 公证
- C. 信件
- D. 电子邮件
-
供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（ ）。
- A. 衡量法
- B. 理论换算法
- C. 查点法
- D. 经验鉴别法
-
动产（ ）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
- A. 抵押
- B. 质押
- C. 留置
- D. 提存
-
合同生效应当具备的条件中，（ ）是合同的生效条件而非合同的成立条件。
- A. 效力待定的合同直接判断是否生效
- B. 意思表示真实
- C. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
- D. 不违反法律或者社会公共利益
-
各设计阶段的工作任务中，不属于技术设计的是（ ）。
- A. 工艺流程试验研究
- B. 特殊设备的研制
- C. 编制说明与概算
- D. 大型建(构)筑物关键部位的试验、研究
-
某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则（ ）。
- A. 施工合同成立，且生效
- B. 施工合同成立，但不生效
- C. 施工合同不成立，但有效
- D. 施工合同不成立，不生效
-
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于l0月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。
- A. 10月20日
- B. 10月10日
- C. 10月13日
- D. 10月30日
-
下列有关代位权的表述，正确的是（ ）。
- A. 代位权行使的费用由债权人自行承担
- B. 债权人必须以债务人名义行使代位权
- C. 债权人代位权的行使必须取得债务人的同意．
- D. 代住权的行使范围以债权人的债权为限
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底是（ ）的义务。
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理单位
- D. 总工程师
-
下列选项中，不属于要约邀请的是（ ）。
- A. 价目表的寄送
- B. 招标公告
- C. 投标书
- D. 招股说明书
-
合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是（ ）。
- A. 第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任
- B. 在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务
- C. 第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任
- D. 部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变
-
以下关于抵押的表述，不正确的是（ ）。
- A. 所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物
- B. 抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押
- C. 当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效
- D. 当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
-
代理具有的特征中不包括（ ）。
- A. 代理人对代理行为承担民事责任
- B. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
- C. 代理人以被代理人的名义实施代理行为
- D. 代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
-
经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收（ ）小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录。
- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 56
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于要约和承诺的表述中，正确的是（ ）。
- A. 承诺在承诺通知发出时生效
- B. 要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销
- C. 承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回
- D. 受要约人没有理由认为要约是不可撤销并且已经为履行合同做了准备工作，要约不得撤销
-
《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括（ ）。
- A. 自愿原则
- B. 平等原则
- C. 诚实信用原则
- D. 效率优先原则
-
建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时
间为（ ）。
- A. 2010年3月1日
- B. 2010年3月20日
- C. 2010年3月10日
- D. 2010年3月18日
-
在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中（ ）是指协助监理人获取工程使用的原材料、构配件、机构设备等生产厂家名录。
- A. 物质服务
- B. 人员服务
- C. 技术服务
- D. 信息服务
-
建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。
- A. 20%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 70%
-
在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，（ ）应负责对该设计资料进行审查。
- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 设计人
- D. 承包人
-
委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于（ ）。
- A. 正常监理工作
- B. 附加监理工作
- C. 额外监理工作
- D. 义务监理工作
-
建设工程施工合同的计价方式中，（ ）通常用于工期较长的施工合同。
- A. 固定价格合同
- B. 组合计价合同
- C. 可调价格合同
- D. 成本加酬金合同
-
人民法院应当在受理撤销裁决申请之El起（ ）内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
- A. 15天
- B. 30天
- C. 2个月
- D. 6个月
-
某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程（ ）。
- A. 必须采用公开招标
- B. 必须采用邀请招标
- C. 必须进行招标
- D. 可以直接委托发包
-
根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在（ ）前不能合理预见的风险，归业主承担。
- A. 合同签字日
- B. 下达开工令
- C. 基准日
- D. 风险事件发生日
-
当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（ ）目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。
- A. 18
- B. 24
- C. 42
- D. 56
-
委托监理合同终止的标志是（ ）。
- A. 竣工验收完毕
- B. 工程保修期满
- C. 签订工程保修责任书
- D. 监理人收到监理报酬尾款
-
建筑工程一切险的保险人对（ ）造成的损失和费用负责赔偿。
- A. 盘点时发现的短缺
- B. 设计错误
- C. 不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
- D. 自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因
-
以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是（ ）。
- A. 在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立
- B. 采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
- C. 如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义
- D. 法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立
-
安装工程具备试车条件时，承包人应在试车前（ ）小时向工程师发出要求试车的书面通知。
- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 72
-
建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前（ ）小时应通知工程师共同进行到货清点。
- A. 24
- B. 36
- C. 40
- D. 48
-
建设工程施工准备阶段，因发包人原因施工现场尚不具备施工条件，使承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人（ ）。
- A. 无须赔偿承包人因此造成的损失，但工期相应顺延
- B. 无须赔偿承包人因此造成的损失，工期也不予顺延
- C. 应当赔偿承包人因此造成的损失，但工期不予顺延
- D. 应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
-
工程中常见的一类索赔是（ ）。
- A. 合同被迫终止的索赔
- B. 意外风险和不可预见因素索赔
- C. 工程延误索赔
- D. 工程变更索赔
-
某工程签订的钢材采购合同中，运费未予明确，则（ ）。
- A. 运费由施工承包商承担
- B. 运费由供货商承担
- C. 供应商应通知采购方自提
- D. 运费由施工承包商和供货商各承担一半
-
甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（ ）。
- A. 可撤销
- B. 有效
- C. 可变更
- D. 无效
-
下列选项中，（ ）是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。
- A. 暂列金额
- B. 保留金
- C. 预付款
- D. 暂估价