2013年监理工程师《合同管理》考前预测试卷三
-
对索赔报告的审查过程中，主要分析证据资料的（ ），这也是索赔要求有效的前提条件。
- A. 正确性
- B. 有效性
- C. 系统性
- D. 合理性
- E. 完整性
-
索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，索赔管理任务包括（ ）。
- A. 与发包人协商补偿费用
- B. 在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
- C. 公平合理地处理和解决索赔
- D. 预测和分析导致索赔的原因和可能性
- E. 通过有效的合同管理减少索赔事件发生
-
施工招标时，可以折算成价格的评审要素一般包括（ ）。
- A. 技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值
- B. 实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，不得给予相应的补项，应从报价上扣减
- C. 对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，在投标报价基础上增加或减少
- D. 投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一
- E. 投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价中扣减此值
-
以下有关要约的撤回与撤销的叙述，正确的是（ ）。
- A. 要约人确定承诺期限的要约可以撤销
- B. 撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达
- C. 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达
- D. 撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达
- E. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不得撤销
-
根据《中华人民共和国招标投标法》规定，资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知主要包括（ ）。
- A. 招标工程概况
- B. 工作范围介绍
- C. 对投标人的基本要求
- D. 投标文件的比选规则
- E. 指导投标人填写资格预审文件的有关说明
-
有关不可抗力事件发生后合同管理的表述，正确的是（ ）。
- A. 承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
- B. 承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用
- C. 不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
- D. 不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失
- E. 不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后21天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料
-
为了保证招标行为规范化及科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足（ ）等要求。
- A. 有组织开标、评标、定标的能力
- B. 有技术资料能满足招标投标的能力
- C. 有审查投标单位资质的能力
- D. 有组织编制招标文件的能力
- E. 有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
-
依据FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括（ ）。
- A. 由于传染病或政府行为导致工期的延误
- B. 施工中受到业主或其他承包商的干扰
- C. 施工涉及有关公共部门原因引起的延误
- D. 延误移交施工现场
- E. 承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行
-
依据《建设工程施工合同(示范文本)》，建设行政主管机关对施工合同的监督管理主要表现在（ ）。
- A. 颁布规章
- B. 对建设工程的实体质量进行监督
- C. 对工程参建各方主体质量行为进行监督
- D. 批准工程项目的建设
- E. 对建设活动实施监督
-
不具备建设项目申请施工许可证条件的有（ ）。
- A. 未办理建筑工程用地批准手续
- B. 建设资金未落实
- C. 已经确定施工企业．
- D. 在城市规划区的建筑工程，未取得建设工程规划许可证
- E. 施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就（ ）等方面向承包人发出变更通知。
- A. 改变有关工程的施工时间和顺序
- B. 改变有关工程款的预算
- C. 增减合同中约定的工程量
- D. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
- E. 提交工程量报告的时间和顺序
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定，施工图设计文件应当满足（ ）的需要，并注明建设工程合理使用年限。
- A．施工
- B．设计费用
- C．设备材料采购
- D．现场环境
- E．非标准设备制作
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，竣工工程必须符合的基本要求有（ ）。
- A. 有完整的技术档案和施工管理资料
- B. 有业主签署的工程质量保修书
- C. 完成了工程设计和合同约定的各项内容
- D. 有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件
- E. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告
-
由于工程变更属予合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）等方面发布变更指令。
- A. 对合同中任何工作工程量的改变
- B. 将承包范围内的工作变更给其他承包商开展
- C. 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
- D. 任何工作质量或其他特性的变更
- E. 改变原定的施工顺序或时间安排
-
下列选项中，（ ）属于合同法律关系客体中的智力成果。
- A. 借款合同
- B. 施工安装
- C. 勘察设计
- D. 计算机软件
- E. 专利权
-
邀请招标的优点包括（ ）。
- A. 节约招标费用和节省时间
- B. 不需要发布招标公告和设置资格预审程序．
- C. 可以减小合同履行过程中承包方违约的风险
- D. 评标的工作量较大
- E. 所需招标时间长、费用高
-
在工程项目招标过程中，判定投标人是否具备承担发包任务的能力，通常会审查其（ ）。
- A. 资质证书的种类
- B. 最近几年完成的工程项目表
- C. 人员的技术力量
- D. 所拥有的技术设备
- E. 资质证书级别
-
依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人的责任包括（ ）。
- A. 提供设计依据资料
- B. 提供必要的现场工作条件
- C. 外部协调工作
- D. 保证设计质量
- E. 遵循合理设计周期的规律
-
评标委员会是由（ ）组成的。
- A. 技术专家
- B. 经济专家
- C. 招标人的代表
- D. 投标人的代表
- E. 招标人上级主管代表
-
合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施，这些措施包括（ ）。
- A. 代位权
- B. 撤销权
- C. 否决权
- D. 抗辩权
- E. 追认权
-
设计合同履行过程中，设计人配合施工的义务体现在（ ）。
- A. 工程验收
- B. 设计交底
- C. 保护发包人的知识产权
- D. 对外商的设计资料进行审查
- E. 解决施工中出现的设计问题
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于定金罚则的表述，正确的是（ ）。
- A. 债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回
- B. 给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
- C. 收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金
- D. 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保
- E. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，应当适用定金罚则
-
关于设计合同履行中委托任务范围内的设计变更的表述，不正确的是（ ）。
- A. 发包人、监理人可以协议修改建设工程勘察、设计文件
- B. 施工承包人不得修改建设工程勘察、设计文件
- C. 为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更
- D. 经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用
- E. 发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经上一级审批机关批准
-
在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（ ）。
- A. 分包合同的工作内容不同
- B. 选择分包单位的权利不同
- C. 工程师对分包商利益的保护不同
- D. 工程款的支付开支项目不同
- E. 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
-
下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。
- A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
- B. 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
- C. 确定的价款报送造价管理部门备案，
- D. 工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准
- E. 承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
-
金融机构对施工合同的管理，是通过对（ ）进行的。
- A. 到位资金管理
- B. 信贷管理
- C. 经济发展计划管理
- D. 结算管理
- E. 当事人的账户管理
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于合同变更的表述，正确的有（ ）。
- A. 变更必须采用书面形式
- B. 当事人可以将合同转让给他人
- C. 当事人经过协商可以改变某些条款的约定
- D. 必须以明确的新条款内容更换相应条款内容
- E. 变更的条款对当事人双方有约束力
-
施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以（ ）。
- A. 拍卖该工程
- B. 留置该工程
- C. 申请法院将该工程依法拍卖
- D. 与发包人协议将该工程折价
- E. 请求仲裁机构将该工程依法拍卖
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按（ ）等方法分别承担。
- A. 延误的工期相应顺延
- B. 工程所需清理、修复费用，由承包人承担
- C. 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
- D. 承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
- E. 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担
-
委托代理关系可因（ ）等原因而终止。
- A. 代理期间届满
- B. 被代理人取消委托或代理人辞去委托
- C. 作为被代理人或者代理人的法人终止
- D. 被代理人取得或者恢复民事行为能力
- E. 代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
-
发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于（ ）。
- A. 违反缔约中的保密义务
- B. 假借订立合同，恶意进行磋商
- C. 有违背诚实信用原则的行为
- D. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
-
在国外，建设工程一切险的投保人一般是（ ）。
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 业主
- D. 监理单位
-
FIDIC《施工合同条件》专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在0．03%～0．2%合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额一般不超过合同价的（ ）。
- A. 8%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
-
建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。
- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%
-
FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金，属于（ ）。
- A. 承包商应得的工程款
- B. 合同价内的暂列金
- C. 承包商应交付的定金
- D. 业主应交付的预付款
-
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险，发包人应按合同规定（ ）。
- A. 结清全部设计费
- B. 支付一般设计费
- C. 停止支付设计费
- D. 预留一定保证金后支付全部设计费
-
非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的（ ）。
- A. 公正性
- B. 系统性
- C. 完整性
- D. 合法性
-
合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括（ ）。
- A. 丧失商业信誉的
- B. 拖欠工程费的
- C. 抽逃资金以逃避债务的
- D. 经营状况严重恶化的
-
建设工程招标阶段，投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人对（ ）。
- A. 某一投标人所提问题的回答，只发送给该投标人
- B. 某一投标人所提问题的回答，都必须以口头形式做出
- C. 某一投标人所提问题的回答，必须说明问题的来源
- D. 某一投标人所提问题的回答，必须以书面形式发送给每一位投标人
-
某工程项目在保修期内发现质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论，发包人认为承包人不具备维修能力，直接联系具备相应资质的维修公司进行维修，则该维修费由（ ）承担。
- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 发包人与监理单位共同承担
- D. 承包人与监理单位共同承担
-
建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是（ ）。
- A. 若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用
- B. 若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用
- C. 不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任
- D. 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用
-
在下列情况中，承包方要求索赔的工期不予顺延的是（ ）。
- A. 发包人未按时提供施工条件
- B. 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用
- C. 1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
- D. 不可抗力事件．
-
项目总投资在（ ）万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。
- A. 1 000
- B. 2 000
- C. 3 000
- D. 5 000
-
索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 56
-
在监理合同履行过程中，委托人提供一台录像机供监理人使用。监理工作完成后，该台录像机应（ ）。
- A. 归监理人所有
- B. 归还委托人，监理人无须支付费用
- C. 归还委托人，监理人支付折旧等费用
- D. 按使用前的原值付款后归监理人
-
建设工程施工合同价款中，（ ）指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
- A. 追加合同价款
- B. 固定合同价款
- C. 费用
- D. 可调价格合同
-
发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是（ ）。
- A. 工程勘察资料
- B. 设计依据的标准
- C. 城市规划许可文件
- D. 经批准的项目可行性研究报告或项目建议书
-
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 300
-
下列组织中，具有保证人资格的是（ ）。
- A. 国家机关
- B. 幼儿园、医院
- C. 具有代为清偿债务能力的公民
- D. 企业法人的分支机构、职能部门
-
某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标价优惠l5万元。某投标人报价l 500万元，工期提前2个月。如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）万元。
- A. 1 530
- B. 1 500
- C. 1 485
- D. 1 470
-
某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（ ）之日。
- A. 抵押合同签字、盖章
- B. 到房产行政主管部门登记
- C. 到公证部门办理公证
- D. 贷款合同生效
-
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于分包合同特点的表述，错误的是（ ）。
- A. 承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同
- B. 分包商完成分包合同所规定工作的过程中仅对承包商承担责任
- C. 分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，可以向业主或承包商提出索赔
- D. 分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施，双方约定相互之间的权利义务的合同
-
将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（ ）进行的分类。
- A. 合同目的
- B. 索赔事件的性质
- C. 索赔起因
- D. 索赔的合同依据
-
材料采购合同履行过程中，发包人供应的材料设备到货时间早于合同约定时间的，由（ ）。
- A. 供货商承担因此发生的保管费用
- B. 发包人承担因此发生的保管费用
- C. 监理工程师承担相应的追加合同价款
- D. 承包人承担相应的追加合同价款
-
由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本提高，则承包商有权索赔（ ）。
- A. 费用，但不包括工期
- B. 工期，但不包括费用
- C. 工期、费用，但不包括利润
- D. 工期、费用和利润
-
根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，中外合资、合作、外商独资的建设工程，其监理收费（ ）。
- A. 按照监理工程概预算的百分比计收
- B. 按照参与监理工作的年度平均人数计收
- C. 由委托人和监理人按商定的方法计收
- D. 参照国际标准协商确定
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，（ ）有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等内容的工作发包给指定分包商实施。
- A. 业主
- B. 总承包商
- C. 工程师
- D. 设计单位
-
有关要约邀请的表述，不正确的是（ ）。
- A. 要约邀请是合同成立过程中的必经过程
- B. 要约邀请在法律上无须承担责任
- C. 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示
- D. 价目表的寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，是（ ）的义务。
- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 监理人
- D. 设计人
-
建设工程一切险的除外责任是（ ）。
- A. 火灾和爆炸
- B. 冰雹、地面下陷下沉
- C. 地震、海啸、雷电、飓风
- D. 非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
-
材料采购合同履行过程中，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由（ ）。
- A. 发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
- B. 承包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
- C. 发包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
- D. 承包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
-
在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，（ ）。
- A. 不退还发包人已付的定金
- B. 按该阶段实际工作量支付
- C. 按该阶段设计费的一半支付
- D. 按该阶段设计费的全部支付
-
下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是（ ）。
- A. 修正初步设计
- B. 建筑设计
- C. 设备设计
- D. 工艺设计
-
某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出一项认可要求，建设单位代表给予签字认可。这一认可的法律后果应由（ ）承担。
- A. 建设单位与施工单位
- B. 建设单位与项目经理
- C. 建设单位代表与施工单位
- D. 施工单位与项目经理
-
关于代理关系的表述，错误的是（ ）。
- A. 在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理
- B. 被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任
- C. 代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任
- D. 代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务
-
招标人确定中标人后（ ）天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
- A. 7
- B. 15
- C. 20
- D. 30
-
订立建设工程施工合同的同时已形成的文件不包括（ ）。
- A. 施工合同协议书
- B. 工程报价单或预算书
- C. 工程量清单
- D. 有关单位签署的工程质量保修书
-
施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（ ）。
- A. 承包人承担全部费用，工期相应顺延
- B. 承包人承担全部费用，工期不予顺延
- C. 发包人承担全部费用，工期相应顺延
- D. 发包人承担全部费用，工期不予顺延
-
甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是（ ）。
- A. 甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
- B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
- C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
- D. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，（ ）指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 设计人
- D. 工程师
-
虽然建设工程施工合同的当事人只有两方，但履行过程中涉及的主体却有许多种，内容的约定还需与其他相关合同协调，这所体现的是建设工程施工合同（ ）。
- A. 标的的特殊性
- B. 履行期限的长期性
- C. 主体的特定性
- D. 合同内容的复杂性
-
下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是（ ）。
- A. 故意隐瞒标的物的瑕疵
- B. 施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
- C. 代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
- D. 假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于合同协商解除的表述，正确的是（ ）。
- A. 合同的协商解除一般是合同已开始履行后进行的约定
- B. 合同的协商解除不一定导致合同的真正解除
- C. 合同协商解除后，当事人均不再要求对方承担任何责任
- D. 当事人必须全部履行各自义务后才能协商解除合同
-
建设工程施工中，索赔意向通知提交后的（ ）天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 42
-
在建设工程委托监理合同的履行过程中，监理工作的范围或内容予以增加的，（ ）。
- A. 双方应在协商一致的基础上修改原合同
- B. 双方应按实际增加工作的天数计算补偿金额
- C. 双方应另行签订补充协议并予以公证
- D. 双方应另行签订补充协议，并具体商定报酬额或报酬的计算方法
-
委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括（ ）。
- A. 对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权
- B. 对合同履行的监督权
- C. 对监理合同转让和分包的监督
- D. 对监理人员的控制监督
-
某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为300天，缺陷通知期为l50天。施工过程中，经工程师批准顺延工期30天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（ ）天。
- A. 300
- B. 330
- C. 450
- D. 480
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，施工中发包人供应的材料由承包人检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（ ）。
- A. 承包人承担相应的费用，工期相应顺延
- B. 承包人承担相应的费用，工期不予顺延
- C. 发包人承担相应的费用，工期相应顺延
- D. 发包人承担相应的费用，工期不予顺延
-
投标人研究招标文件和现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答，当书面解答与招标文件的规定不一致时，（ ）。
- A. 以招标文件为准
- B. 由人民法院判定
- C. 投标人应要求招标人进一步解释
- D. 以函件的解答为准
-
根据《中华人民共和国合同法》规定，非受要约人责任原因延误到达的承诺（ ）。
- A. 有效
- B. 无效
- C. 除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该承诺视为新要约
- D. 除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺，否则承诺有效