2013年监理工程师《合同管理》考前预测试卷二
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同履行过程中,发包人的违约责任主要有( )。
- A. 发包人延误支付
- B. 设计错误
- C. 审批工作的延误
- D. 不可抗力事件的影响
- E. 因发包人原因要求解除合同
-
当事人提出证据证明裁决有( )等情形的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
- A. 裁决没有仲裁协议的
- B. 裁决所根据的证据是伪造的
- C. 裁决中对方当事人隐瞒了证据,但不影响公正裁决的
- D. 裁决的事项属于仲裁协议范围的
- E. 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
-
下列关于合同生效时间的表述,正确的是( )。
- A. 口头合同自受要约人承诺时生效
- B. 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
- C. 附生效条件的合同,自条件成就时生效
- D. 附解除条件的合同,自条件成就时失效
- E. 附生效期限的合同,自期限届满时失效
-
物资采购合同中,现场交货数量的验收方法包括( )。
- A. 衡量法
- B. 经验鉴别法
- C. 理论换算法
- D. 查点法
- E. 物理试验法
-
有关承担违约责任中继续履行的理解,有误的是( )。
- A. 承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任
- B. 债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的不适用继续履行
- C. 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,终止履行债务
- D. 当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬
- E. 对于金钱债务,违约方必须继续履行,因为金钱是一般等价物,没有别的方式可以替代履行
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定,施工进度计划的内容一般包括( )。
- A. 每个指定分包商施工各阶段的安排
- B. 承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量
- C. 实际进度与计划进度的对比
- D. 合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
- E. 保证计划实施的说明文件
-
下列投标文件中,( )属于初评阶段应该淘汰的投标书。
- A. 投标附有招标人不能接受的条件
- B. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的
- C. 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
- D. 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限
- E. 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求
-
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中,发生( )时,承包人可以行使暂时停工的权利。
- A. 拖欠工程进度款
- B. 施工质量不合格
- C. 延误支付预付款
- D. 承包人订购的设备不能按时到货
- E. 非承包人原因停水、停电、停气
-
建设工程合同中,承诺应具备的条件有( )。
- A. 只能向要约人做出
- B. 必须由受要约人做出
- C. 承诺必须在承诺期限内发出.
- D. 承诺的内容应当与要约的内容一致
- E. 表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束
-
质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时,竣工工程抽查的主要内容有( )。
- A. 工程观感质量
- B. 工程质量保证资料及有关见证取样检测报告
- C. 工程项目报建审批手续是否齐全
- D. 分项、分部和单位工程质量评定资料和隐蔽工程验收记录
- E. 水、电、暖、通等工程重要部位使用功能试验资料及使用功能抽查检测记录
-
建设工程委托监理合同中,划分合同包的范围通常考虑的因素包括( )。
- A. 监理单位的资质
- B. 工程规模
- C. 工程项目的专业特点
- D. 监理费报价和费用组成
- E. 被监理合同的难易程度
-
建设工程物资采购合同履行过程中,供货方的违约行为体现在( )。
- A. 逾期交货
- B. 提前交付货物
- C. 逾期付款
- D. 不按合同约定接受货物
- E. 交付数量与合同约定不符
-
对设计投标书投入产出经济效益比较的评审主要涉及( )。
- A. 建筑标准是否合理
- B. 投资估算是否超过限额
- C. “三废”治理方案是否有效
- D. 实现该方案可能需要的外汇估算
- E. 先进的工艺流程可能带来的投资回报
-
工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括( )。
- A. 业主延误移交施工现场
- B. 不可抗力造成的损失
- C. 业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
- D. 施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿
- E. 施工中遇到异常恶劣气候条件的影响
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定,初步设计文件应当满足( )的需要。
- A. 控制概算
- B. 编制施工招标文件
- C. 主要设备材料订货
- D. 编制施工图设计文件
- E. 非标准设备制作
-
FIDIC《施工合同条件》中对争端裁决委员会成员的要求有( )。
- A. 对承包合同的履行有经验
- B. 能够在业主或承包商的项目部担任技术顾问
- C. 在合同的解释方面有经验
- D. 由行业协会指定
- E. 能流利地使用合同中规定的交流语言
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定,有关合同有效期的理解,正确的是( )。
- A. 颁发履约证书是表示合同约定的权利义务完全结束
- B. 颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止
- C. 结清单一经生效,承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止
- D. 结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款,并退还承包商的履约保函
- E. 自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止,施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力
-
质量监督机构对合同履行的监督中,对施工单位质量行为的监督主要包括( )。
- A. 无违法分包、转包工程项目的行为
- B. 有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
- C. 按照国家强制性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认
- D. 所承担的任务与其资质相符,项目经理与中标书中所列一致,有施工承包手续及合同
- E. 项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套,并具有相应资格及上岗证书
-
质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时,主体结构工程抽查的主要内容包括( )。
- A. 工程观感质量
- B. 混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量
- C. 分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录
- D. 质量保证及见证取样送检检测资料
- E. 结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测
-
法人应当具备的条件有( )。
- A. 依法成立
- B. 有必要的财产或者经费
- C. 有3名以上高级管理人员
- D. 能够独立承担民事责任
- E. 有自己的名称、组织机构和场所
-
M、N公司签订合同,M公司将合同中的部分义务转让给P公司完成,依照《中华人民共和国合同法》规定,其法律关系特点为( )。
- A. M、N公司作为合同主体不变
- B. P公司可以对N公司行使抗辩权
- C. N公司不能强迫P公司履行义务
- D. N公司可以要求P公司履行转让的义务
- E. P公司不履行义务,应对N公司承担违约责任
-
在建设工程招标程序中设置现场考察这一程序的目的是( )。
- A. 让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件及周围环境条件
- B. 保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求
- C. 减小评标的工作量
- D. 避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任
- E. 让潜在投标人获得招标信息
-
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,下列关于分包合同相关事项的表述,正确的是( )。
- A. 为了约束分包商忠实履行合同义务,承包商可以要求分包商提供相应的履约保函
- B. 不论是承包商选择的分包商,还是业主选定的分包商,均不允许与业主有任何私下约定
- C. 没有征得发包人同意,分包商不得将任何工程转让或分包出去
- D. 承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿,保障程度应与业主按合同保障承包商的程度类似
- E. 任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用,均应由承包商给予补偿
-
在施工过程中,虽然暂停施工会影响工程进度,但在工程师认为确有必要时,可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示。发出暂停施工指示的起因可能源于( )。
- A. 发包人延误支付工程款
- B. 后续法规政策的变化导致工程停、缓建
- C. 发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作
- D. 施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
- E. 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调
-
当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同包括( )。
- A. 因重大误解而订立的合同
- B. 损害社会公共利益的合同
- C. 在订立合同时显失公平的合同
- D. 违反法律、行政法规的强制性规定的合同
- E. 以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
-
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有( )有权变更或者撤销合同。
- A. 公证机构
- B. 人民检察院
- C. 人民法院
- D. 仲裁机构
- E. 人民政府
-
工程师为预防和减少索赔应做到( )。
- A. 尽量为承包人提供力所能及的帮助
- B. 做好日常监理工作,随时与承包人保持协调
- C. 正确理解合同规定
- D. 对索赔报告进行反复审查.
- E. 建立和维护工程师处理合同事务的威信
-
虽然投标书的设计方案各异,需要评审的内容很多,但大致可以归纳为( )等方面。
- A. 设计资历和社会信誉
- B. 设计进度快慢
- C. 设计方案的优劣
- D. 招标单位能力的高低
- E. 投入产出经济效益比较
-
有关合同履行原则的说法中,正确的是( )。
- A. 价款或报酬不明的,按订立合同时履行地的市场价格履行
- B. 履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行
- C. 履行地点不明确的,给付货币的,在给付货币一方所在地履行
- D. 履行费用的负担不明确的,按照有利实现合同目的的方式履行
- E. 履行期限不明确的,债务人可以随时履行
-
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,设计阶段成果完成后,应由( )组织鉴定和验收。
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理单位
- D. 设计单位
-
发包人供应的材料设备与约定不符时,视具体情况不同,按照( )原则进行处理。
- A. 材料设备单价与合同约定不符时,由发包人承担所有差价
- B. 到货地点与合同约定不符时,承包人负责运至合同约定的地点
- C. 发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时,承包人可以代为调剂串换,并承担相应的费用
- D. 材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时,承包人可以拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购
- E. 供应数量少于约定的数量时,发包人将数量补齐;多于合同约定的数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地
-
在可以合理补偿承包人索赔的条款中,承包商只可索赔工期和费用,不可以索赔利润的情况是( )。
- A. 变更导致竣工时间延长
- B. 延误发放图纸
- C. 施工中遇到文物和古迹
- D. 非承包人原因检查导致施工的延误
-
监理合同的履行过程中,属于委托人义务的是( )。
- A. 负责合同的协调管理工作
- B. 在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密
- C. 对建设工程有关事项和工程设计提出建议
- D. 在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
-
关于承诺期限的表述,有误的是( )。
- A. 信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
- B. 要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
- C. 要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
- D. 要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
-
承包人需要使用代用材料时,应经( )认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
- A. 供货商
- B. 质量检验员
- C. 工程师
- D. 材料采购员
-
工程师不能按时参加工程竣工前试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过( )。
- A. 48小时
- B. 56小时
- C. 3天
- D. 4天
-
下列选项中,不属于无权代理的是( )。
- A. 没有代理权而为代理行为
- B. 超越代理权限为代理行为
- C. 代理权终止为代理行为
- D. 不当代理行为
-
工程竣工前,由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,( )负责拆除或重新安装。
- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 制造商
- D. 监理单位
-
建设工程招标中,全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,施工过程中( )。
- A. 管理工作比较复杂,有能力参与竞争的投标人较多
- B. 管理工作比较复杂,有能力参与竞争的投标人较少
- C. 管理工作比较简单,有能力参与竞争的投标人较多
- D. 管理工作比较简单,有能力参与竞争的投标人较少
-
建设工程的分包过程中,经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要提请( )。
- A. 设计人同意
- B. 主管部门审批
- C. 工程师同意
- D. 发包人同意
-
采用评标价法对投标书的评审是以( )标书为最优。
- A. 评标价最低的
- B. 评标价最高的
- C. 投标报价最低的
- D. 投标报价最高的
-
下列合同中,属于从合同的是( )。
- A. 赠与合同
- B. 担保合同
- C. 建设工程合同
- D. 加工承揽合同
-
根据《中华人民共和国合同法》规定,债权人( )。
- A. 不得拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
- B. 不得拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债务人承担
- C. 可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
- D. 可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债务人承担
-
下列选项中,应由承包商承担责任的索赔事件是( )。
- A. 工程师协调管理不力导致对分包工程施工的干扰
- B. 分包商执行承包商代表指令错误
- C. 认为变更工程的估价过低
- D. 执行工程师指令后对补偿不满意
-
方案竞选的( )是指导投标人正确编标报价的依据,既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求,还应详细提出应当遵守的投标规定。
- A. 设计招标文件
- B. 物资设备采购招标文件
- C. 监理招标文件
- D. 施工招标文件
-
保证合同生效后,当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任,一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 1年
- D. 2年
-
下列合同中,属于单务合同的是( )。
- A. 借款合同
- B. 赠与合同
- C. 保管合同
- D. 居间合同
-
当保留金已累计扣留到保留限额的60%时,可以允许承包商提交保留金保函代换保留金,保函金额在( )后不递减。
- A. 颁发履约证书
- B. 颁发接收证书
- C. “结清单”生效
- D. 提交竣工报表
-
某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按( )的市场价格履行。
- A. 履行合同时订立地
- B. 履行合同时履行地
- C. 订立合同时订立地
- D. 订立合同时履行地
-
对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项,仲裁庭应当补正;当事人自收到裁决书之日起( )内,可以请求仲裁补正。
- A. 15日
- B. 30日
- C. 3个月
- D. 6个月
-
某项目招标,经招标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当( )。
- A. 用原招标文件重新招标
- B. 对招标文件作出实质性修改后重新招标
- C. 改为直接发包
- D. 与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人
-
某施工合同约定水泥由发包人供应,但水泥到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将水泥卸于施工现场。使用前发现水泥数量出现大量短缺,则该损失应由( )承担。
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 水泥供应商
- D. 监理单位
-
评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据,审查各投标书是否为响应性投标,确定投标书的有效性。
- A. 招标文件
- B. 投标文件
- C. 招标公告
- D. 资格预审文件
-
下列担保方式中,( )是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使。
- A. 质押
- B. 留置
- C. 抵押
- D. 定金
-
企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记,以下行为中,无需办理登记的是( )。
- A. 企业分立
- B. 法定代表人更换
- C. 对外投资
- D. 公司破产
-
承担缔约过失责任的情形不包括( )。
- A. 假借订立合同,恶意进行磋商
- B. 违反缔约中的保密义务
- C. 缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
- D. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因工程师指令失误而发生的追加合同价款,由( )承担。
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 工程师
- D. 发包人和工程师共同
-
关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表述,不正确的是( )。
- A. 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施为承包人的义务
- B. 办理施工许可证为发包人的义务.
- C. 属于合同约定的发包人义务,如果出现不按合同约定完成,导致工期延误或给承包人造成损失时,发包人应赔偿承包人的有关损失,延误的工期相应顺延
- D. 已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,发包人承担修复费用
-
当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时( )。
- A. 要约生效
- B. 承诺生效
- C. 合同生效
- D. 合同成立
-
发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。
- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 35
-
建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖,由( )人民法院管辖。
- A. 原告住所地
- B. 被告住所地
- C. 工程所在地
- D. 合同签订地
-
下列财产中,不得作为抵押物的是( )。
- A. 土地所有权
- B. 抵押人所有的机器、交通运输工具
- C. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权
- D. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物
-
下列选项中,可以不进行招标的项目是( )。
- A. 施工单项合同估算价在200万元人民币以上
- B. 重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在150万元人民币以上
- C. 勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
- D. 施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
-
评标委员会以标底衡量报价得分时,首先应( )。
- A. 确定入围的有效标
- B. 确定标底
- C. 比较投标书的优劣
- D. 按评标规则计算各项得分
-
合同约定了违约金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金,这时体现承担违约责任的原则是( )。
- A. 无过错性原则
- B. 补偿性原则
- C. 惩罚性原则
- D. 有限责任原则
-
下列选项中,( )是转移工程风险的重要手段。
- A. 工程保险
- B. 履约担保
- C. 保留金
- D. 滞纳金
-
有关建设工程施工合同中工程师的表述,不正确的是( )。
- A. 监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称为工程师
- B. 发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人
- C. 无须经发包人同意,负责监理的工程师有权解除承包人的任何义务
- D. 施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况
-
对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的( ),评标委员对各标书共同分项进行认真分析比较后,以协商和投票的方式确定候选中标人。
- A. 综合评分法
- B. 专家评议法
- C. 评标价法
- D. 标底衡量法
-
保修期满颁发履约证书后的保留金返还,如果颁发的履约证书只限于一个区段,则在这个区段的缺陷通知期满后,并不全部返还该部分剩余的保留金,该返还金额的计算公式为( )。
- A.
- B.
- C.
- D.
- A.
-
以下有关设计合同生效的叙述,不正确的是( )。
- A. 设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金
- B. 设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
- C. 发包人应在合同签字后的3日内支付定金,设计人收到定金为设计开工的标志
- D. 如果发包人未能按时支付费用,设计人有权推迟开工时间,但交付设计文件的时间不予顺延
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定,方案设计文件的设计深度应当满足编制初步设计文件和( )的需要。
- A. 施工图设计
- B. 编制招标文件
- C. 控制概算
- D. 技术文件
-
监理人在应当获得监理酬金之日起( )天内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。
- A. 15
- B. 30
- C. 42
- D. 60
-
建设工程设计合同履行时,( )是设计人的责任。
- A. 提供必要的现场工作条件
- B. 对外商的设计资料进行审查
- C. 保护设计人的知识产权
- D. 按时提供设计依据文件和基础资料
-
工程施工过程中承包人要求对设计图纸进行变更,未经工程师同意,承包人擅自更改或换用的,则( )。
- A. 发包人应承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延
- B. 承包人应承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延
- C. 承包人应承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延
- D. 发包人应承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延
-
工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。
- A. 物
- B. 财
- C. 行为
- D. 智力成果
-
如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为( )。
- A. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议
- B. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方式.
- C. 仲裁条款有效,由中级人民法院解决争议
- D. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定,由于设计人自身原因,延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间,每延误1天,应减收该项目应收设计费的( )。
- A. 1%
- B. 2%
- C. 1‰
- D. 2‰
-
可以调整合同工作单价的原则中,某一项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于( )时,允许对该工作规定的费率或价格加以调整。
- A. 5%
- B. 8%
- C. 10%
- D. 15%
-
下列财产可以作为抵押物的是( )。
- A. 学校、幼儿园的教学设施
- B. 依法被查封、扣押、监管的财产
- C. 所有权、使用权不明或者有争议的财产
- D. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋
-
正常的监理酬金的构成,是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本,再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是( )。
- A. 办公设施费
- B. 交通费、差旅费
- C. 公司使用的水、电、气费用
- D. 监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用