2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》预测试卷（三）
-
根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括（ ）。
- A.必须由受要约人作出
- B.只能向要约人作出
- C.内容应当与要约的内容一致
- D.必须在承诺期限内发出
- E.必须采取书面形式
-
根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（ ）。
- A.施工作业的时间安排
- B.各施工阶段安排的施工人员
- C.各阶段准备投入的人员和设备数量
- D.分包商施工各阶段的安排计划
- E.指定分包商施工各阶段的安排计划
-
施工合同的当事人包括（ ）。
- A.发包人
- B.承包人
- C.工程师
- D.供货方
- E.承包人法定代表人
-
可以作为抵押物的财产有（ ）。
- A.房屋
- B.机器
- C.首饰
- D.医院
- E.学校
-
监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。
- A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失
- B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失
- C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失
- D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
- E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
-
采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有（ ）。
- A.工程量清单中的工程量不准确
- B.承包商的投标报价漏缺
- C.合同内有调价条款
- D.承包商原因导致的工程返工
- E.承包商拖期竣工的赔偿
-
根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（ ）。
- A.电器管线工程
- B.装修工程
- C.设备安装工程
- D.主体工程
- E.给水管道工程
-
《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有（ ）。
- A.返还财产
- B.赔偿损失
- C.罚款
- D.收归国有
- E.对经办人进行行政处分
-
关于合同生效的说法，正确的有（ ）。
- A.口头合同自受要约人承诺时生效
- B.书面合同自当事人双方签字时生效
- C.书面合同自当事人双方盖章时生效
- D.书面合同不能通过合同的履行生效
- E.办理批准手续不会对合同生效产生影响
-
根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（ ）。
- A.延误发放图纸
- B.延误移交施工现场
- C.异常恶劣的气候条件
- D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示
- E.不可抗力不能按期竣工
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，以下有关工程质量保修的表述，正确的有（ ）。
- A.质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容，质量保修期，质量保修责任，保修费用和其他约定等
- B.保修期从竣工验收合格之日起计算
- C.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起48小时内派人保修
- D.设备安装和装修工程的最低保修期限为5年
- E.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
-
FIDIC{施工合同条件》规定，属于业主风险的有（ ）。
- A.承包商施工工艺有误
- B.不属于承包商施工原因造成的放射性污染
- C.施工质量出现问题
- D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
- E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
-
能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外。这种原则适用于（ ）。
- A.大型水利工程招标
- B.一般投标人均可完成的小型工程施工招标
- C.采购通用的材料招标
- D.国家电厂招标
- E.复杂设备生产招标
-
根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的要求不包括（ ）。
- A.编制招标文件
- B.控制工程概算
- C.编制施工图设计
- D.订购主设备
- E.制作非标准部件
-
委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括（ ）。
- A.对生产工艺设计要求的认定权
- B.要求更换监理人员的权利
- C.对工程施工组织设计的审批权
- D.发布开工令的权利
- E.监理工作执行情况的检查权
-
在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。
- A.施工投标保证
- B.施工合同履约保证
- C.施工合同支付保证
- D.工程预付款保证
- E.施工合同工程垫支保证
-
按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括（ ）。
- A.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证
- B.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准编号、标准名称
- C.产品合格证、检验单
- D.双方当事人共同封存的样品
- E.供货方采用的发货方式
-
在开标时，如果发现投标文件出现（ ）等情况，应按无效投标文件处理。
- A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认
- B.没有按照招标文件要求提供投标保证金
- C.联合体投标未附联合体协议书
- D.明显不符合技术标准要求
- E.投标函未加盖投标人的企业公章
-
采用FIDIC《施工合同条件》时，下列变更估价的说法正确的有（ ）。
- A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整项目的单价
- B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格
- C.工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
- D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿
- E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0．01%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
-
以下有关索赔的说法中，正确的有（ ）。
- A.在确定合理的补偿额时，工程师可以自行决定
- B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立
- C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的
- D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内
- E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
-
经济法律关系客体主要包括（ ）。
- A.物
- B.权利
- C.行为
- D.智力成果
- E.义务
-
甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（ ）。
- A.合同主体不变仍为甲、乙两公司
- B.甲公司需征得乙公司同意
- C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
- D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
- E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
-
当事人在（ ）的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
- A.没有仲裁协议
- B.裁决的证据是伪造的
- C.裁决所根据的证据不全面
- D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
- E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
-
下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是（ ）。
- A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后
- B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时
- C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后
- D.暂停监理业务期限已超过半年
- E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复
-
某设备安装工程，由于设备制造原因试车达不到合同约定的验收要求，则（ ）。
- A.由该设备采购一方负责重新购置或修理
- B.承包人负责拆除或重新安装
- C.设备由承包人采购的，工期不予顺延
- D.设备由发包人采购的，工期不予顺延
- E.设备由承包人采购的，工期相应顺延
-
对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（ ）。
- A.工艺流程是否先进
- B.设备选型的适用性
- C.造型是否高端大气
- D.“三废”治理方案是否有效
- E.投资是否超过限额
-
工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（ ）。
- A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
- B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划
- C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
- D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见
- E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据
-
设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括（ ）。
- A.招标方式不同
- B.招标文件的内容不同
- C.对投标书的编制要求不同
- D.开标形式不同
- E.评标原则不同
-
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》的规定，以下对建设工程委托监理合同的叙述中，正确的有（ ）。
- A.监理工作完成或终止时，监理人应将供监理人使用的设施归还委托人
- B.监理收到监理报酬尾款时监理合同终止
- C.监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量
- D.监理人有工程设计变更的审批权
- E.委托人对监理人选定的分包单位无否决权
-
根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括（ ）。
- A.必须由受要约人作出
- B.只能向要约人作出
- C.内容应当与要约的内容一致
- D.可以随时发出
- E.必须采取书面形式
-
某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）。
- A.中标通知书发出日
- B.施工合同协议书签字日
- C.保险合同签字日
- D.保险工程在工地上动工
-
在FIDIC《施工合同条件》中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化应（ ）。
- A.由业主承担
- B.由承包商承担
- C.由工程师确定由谁承担
- D.视检验结果是否合格划分责任归属
-
甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20％。同时，甲公司向乙公司给付定金l万元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付（ ）万元。
- A.2
- B.5
- C.3
- D.6
-
在下列行为中，不符合暂停施工规定的是（ ）。
- A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
- B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
- C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
- D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
-
按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（ ）。
- A.无论上涨还是下降均按新价格执行
- B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
- C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
- D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
-
某抢险救灾工程，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目（ ）。
- A.必须公开招标
- B.必须邀请招标
- C.可直接委托发包
- D.必须聘请招标代理机构委托发包
-
下列正常监理酬金中，不属于直接成本的费用是（ ）。
- A.监理人员的工资
- B.经营业务费
- C.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
- D.用于该项工程监理人员的其他专项开支
-
下列选项中，不属于招标准备工作的是（ ）。
- A.招标资格与备案
- B.确定招标方式
- C.资格审查
- D.发布招标公告
-
下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（ ）。
- A.设备招标
- B.施工招标
- C.材料招标
- D.设计招标
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是（ ）。
- A.改变工程的标高和基线
- B.增加合同中约定的工程量
- C.提高合同中约定的质量标准
- D.改变施工作业的顺序和时间
-
评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是（ ）。
- A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
- B.该投标文件仍属于有效投标书
- C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
- D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期
-
某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（ ）。
- A.A银行4000万元，B银行1000万元
- B.A银行3300万元，B银行1700万元
- C.A、B银行各项工作2500万元
- D.A银行3000万元，B银行2000万元
-
某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（ ）。
- A.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均应折减
- B.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均不折减
- C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
- D.日拖期赔偿额不折减，最高赔偿限额折减
-
合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是（ ）。
- A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
- B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
- C.仲裁协议约束合同当事人
- D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权
-
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《合同法》的规定，遇价格下降时，应执行（ ）。
- A.原价格
- B.新价格
- C.原价格和新价格的平均价
- D.市场价格
-
在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20％，发包人要求终止或解除合同，则（ ）。
- A.设计人应退还发包人已付的定金
- B.设计人不退还发包人已付的定金
- C.发包人支付该阶段设计费的一半
- D.发包人支付该阶段的全部设计费
-
《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益（ ）。
- A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用
- B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
- C.扣留质量保修金，并承担保修费用
- D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
-
承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经（ ）同意。
- A.设计单位
- B.施工单位负责人
- C.发包人
- D.工程师
-
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由（ ）进行处理。
- A.终止合同方选定的仲裁委员会
- B.违约方选定的仲裁委员会
- C.双方选定的仲裁委员会
- D.有管辖权的人民法院
-
全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（ ）。
- A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少
- B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多
- C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
- D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
-
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（ ）。
- A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
- B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
- C.无效，由采购员向乙公司支付货款
- D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
-
发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报（ ）进行批准。
- A.原设计单位
- B.原审批机关
- C.原备案部门
- D.建设行政管理部门
-
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，不正确的是（ ）。
- A.设计标准可以高于国家规范的强制性要求
- B.技术设计文件应满足编制方案设计文件的需要
- C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
- D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
-
委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在（ ）中明确的。
- A.工程建设委托监理合同
- B.建设工程委托监理合同标准条件
- C.有关法律法规
- D.建设工程委托监理合同专用条件
-
某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（ ）。
- A.物
- B.行为
- C.智力成果
- D.货币
-
勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是（ ）。
- A.修好通行道路、接通电源水源
- B.勘察现场设备机具的布置和架设
- C.落实土地征用、青苗树木赔偿
- D.平整施工场地
-
在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（ ）。
- A.业主
- B.承包人
- C.监理人
- D.发包人
-
在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ ）承担。
- A.发包人
- B.设计人
- C.发包人和设计人共同
- D.设计审批部门
-
在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。
- A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源
- B.只对该投标人有效
- C.应发给全体投标人，并说明问题来源
- D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
-
对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）。
- A.人民法院的判决
- B.仲裁机构的裁决
- C.经过公证的还款协议
- D.经过鉴证的还款协议
-
在下列表述中，不属于对招标人的招标能力要求的是（ ）。
- A.有审查投标单位资质的能力
- B.有组织开标、评标、定标的能力
- C.有与招标工作相适应的组织场所
- D.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
-
施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经（ ）审核签字。
- A.项目经理和总监理工程师
- B.总监理工程师和施工单位有关负责人
- C.项目经理和施工单位有关负责人
- D.发包人和专业监理工程师
-
下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是（ ）。
- A.资格预审与资格后审不同时使用
- B.公开招标的项目，实行资格预审
- C.邀请招标的项目，实行资格后审
- D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
-
根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（ ）。
- A.城市规划许可文件
- B.工程勘察资料
- C.限额设计的要求
- D.经批准的项目可行性研究报告
-
关于必须招标项目的说法，不正确的是（ ）。
- A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须招标
- B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定
- C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
- D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上项目必须招标
-
在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量不符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为（ ）。
- A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
- B.工期不予顺延，费用也不予补偿
- C.工期不予顺延，费用应当补偿
- D.工期应予顺延，费用不予补偿
-
关于合同终止的说法，不正确的是（ ）。
- A.债务相互抵销
- B.合同终止表示合同关系消灭
- C.债权人不得通过免除债务使合同终止
- D.债权债务同归于一人导致合同终止
-
依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（ ）。
- A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
- B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
- C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
- D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
-
在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（ ）。
- A.固定价格
- B.可调价格
- C.综合单价
- D.成本加酬金
-
FIDIC《施工合同条件》规定，承包商签订合同时应提供（ ），接受预付款前应提供预付款担保。
- A.留置担保
- B.保证担保
- C.抵押担保
- D.履约担保
-
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（ ）。
- A.工程师已拒绝索赔要求
- B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
- C.承包人的索赔要求已经被认可
- D.需等待发包人批准
-
在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（ ）。
- A.中标人不承担法律责任
- B.招标人应退还其投标保证金
- C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人
- D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
-
关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。
- A.两者订立的情形不同
- B.两者的法律后果不同
- C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
- D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
-
（ ）综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准（分值或货币）量化后进行比较的方法。
- A.综合评估法
- B.价格折算法
- C.最低价评标法
- D.评分法
-
委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（ ），协议未达成之前，原合同仍然有效。
- A.必须经公证机关公证
- B.必须采取书面形式
- C.可采取口头形式
- D.由仲裁机构裁定
-
下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（ ）。
- A.仲裁条款是独立存在的
- B.合同若发生变更，则仲裁条款无效
- C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
- D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（ ）共同清点。
- A.发包人与承包人
- B.工程师与承包人
- C.发包人与工程师
- D.承包人与供货人
-
依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（ ）。
- A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点
- B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人可以代为调剂串换
- C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人不需支付保管费用
- D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地
-
仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（ ）。
- A.自愿原则
- B.公平合理原则
- C.依法独立进行原则
- D.一裁终局原则
-
关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（ ）。
- A.仲裁条款是独立存在的
- B.合同若发生变更，则仲裁条款无效
- C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
- D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力