一起答

2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》预测试卷(一)

如果您发现本试卷没有包含本套题的全部小题,请尝试在页面顶部本站内搜索框搜索相关题目,一般都能找到。
  1. 对设计投标书进行评审时,设计方案评审的内容包括(  )。

    • A.总体布置的合理性,场地利用系数是否合理
    • B.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平
    • C.造型是否美观大方
    • D.主要建筑物、构筑物的结构是否合理,造型是否美观大方并与周围环境协调
    • E.投资是否超过限额
  2. 根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有(  )。

    • A.要约所处法律效力状态不同
    • B.撤回和撤销的目的不同
    • C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
    • D.受要约人对要约知晓的情况不同
    • E.对要约人的约束条件不同
  3. 在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权(  )。

    • A.立即停止施工
    • B.立即解除合同
    • C.要求签订延期付款协议
    • D.追究发包人的违约责任
    • E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
  4. 承包商代表有权就(  )向分包商发布变更指令,这些指令大多数与主合同没有关系。

    • A.增加分包工作内容
    • B.改变分包商原定施工方法
    • C.改变分包商原定作业次序
    • D.减少分包工作内容
    • E.因主合同发生争议而要求分包商暂停施工
  5. 依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定,下列说法中错误的有(  )。

    • A.承包商应对分包合同进行协调管理
    • B.承包商代表有权直接向分包商发布指示
    • C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力
    • D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
    • E.无论何种原因造成的损失,分包商都只能向承包商提出索赔要求
  6. 材料设备采购招标中,下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中,正确的是(  )。

    • A.有利于投标竞争
    • B.工程进度与供货时间关系
    • C.资金计划
    • D.人员配备
    • E.市场供应情况
  7. 下列关于格式条款的表述中,正确的有(  )。

    • A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
    • B.当格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款
    • C.提供格式条款一方设置免除其责任的条款无效
    • D.对条款有两种以上解释时,应作出有利于提供格式条款方的解释
    • E.对条款有两种以上解释时,应作出不利于提供格式条款方的解释
  8. 依据《合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,双方不能达成补充协议,且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时,则应当遵循以下(  )规则加以确定。

    • A.交付不动产的,在不动产所在地
    • B.给付货币的,在给付货币一方所在地
    • C.交付动产的,在接受动产一方所在地
    • D.设备采购,在采购方所在地
    • E.材料采购,在供货方所在地
  9. 依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,各类工程项目的建设活动,达到下列标准之一者,必须进行招标,此标准为(  )。

    • A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
    • B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
    • C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上
    • D.单项合同估算价低于规定的标准,但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购
    • E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,可以采用邀请招标
  10. 关于保证方式的说法,正确的有(  )。

    • A.保证方式有一般保证和连带责任保证
    • B.当事人没有约定保证方式,则为一般保证
    • C.当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证
    • D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行
    • E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
  11. 在建设工程施工合同履行过程中,应由发包人承担费用的有(  )。

    • A.邻近建筑物、构筑物的保护工作
    • B.发包人委托承包人完成工程配套的设计
    • C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施
    • D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续
    • E.对已竣工而未交付工程的损伤修复
  12. 在监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括(  )。

    • A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失
    • B.因监理人工作失误造成工程损失时,不赔偿委托人的损失
    • C.因监理人的过失造成工程损失时,应赔偿委托人的全部损失
    • D.任何一方索赔要求不成立时,应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
    • E.因监理人过失造成的损失赔偿额,累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
  13. 在勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于发包人的工作是(  )。

    • A.修好通行道路、接通电源水源
    • B.勘察现场设备机具的布置和架设
    • C.落实土地征用、青苗树木赔偿
    • D.平整施工场地
    • E.拆除地上地下障碍物
  14. 下列有关设备监造的叙述中,错误的有(  )。

    • A.质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任
    • B.监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证
    • C.设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调
    • D.采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容,监理依据合同的规定进行检查和试验
    • E.设备制造前,施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准
  15. 监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括(  )。

    • A.采购的基本原则
    • B.保证设备质量的具体措施
    • C.施工合同
    • D.依据的图纸
    • E.质量文件要求
  16. 在建筑工程一切险中,保险人承担保险责任的范围包括(  )。

    • A.火灾引起的电气装备的毁坏
    • B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏
    • C.台风摧毁施工现场内的临时工程
    • D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏
    • E.气温变化造成精密仪表毁坏
  17. 采用FIDIC《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括(  )。

    • A.实施工程的进度计划
    • B.指定分包商在施工阶段的安排
    • C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
    • D.保证计划实施的说明文件
    • E.滞后于进度计划的责任
  18. 下列选项中,属于建设工程合同的特征的是(  )。

    • A.合同主体的严格性
    • B.合同标的的特殊性
    • C.合同履行期限的长期性
    • D.计划和控制的严格性
    • E.合同格式的一致性
  19. 设备性能验收过程中,监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括(  )。

    • A.一次检验即达到性能保证值指标
    • B.一次检验虽有个别微小缺陷,但不影响设备安全可靠运行
    • C.二次验收不合格,缺陷属于采购方使用原因
    • D.二次验收不合格,缺陷属于设备制造原因
    • E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验
  20. 依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件(  )。

    • A.不免除迟延履行方的相应责任
    • B.双方的风险责任均不免除
    • C.如果是发包人办理的工程险,当承包人有权获得工期顺延的时间时,发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
    • D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续
    • E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分,由发包人和承包人平均分担
  21. 《合同法》规定的合同生效条件包括(  )。

    • A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
    • B.当事人意思表示真实
    • C.合同当事人签字或盖章
    • D.合同应当采用书面形式
    • E.不违反法律或社会公共利益
  22. 在工程项目建设过程中,可采用的担保方式有(  )。

    • A.投标人提供投标保函
    • B.中标人提供担保公司出具的履约保证书
    • C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
    • D.医院提供的担保
    • E.承包人提交的预付款保函
  23. 下列关于违约金的说法,不正确的有(  )。

    • A.当事人可以约定一定数额的违约金
    • B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法
    • C.违约金低于违约造成损失的,当事人可以同时请求赔偿损失
    • D.只要约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求增加
    • E.只要约定的违约金高于违约造成的损失,当事人可以请求减少
  24. 《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列属于承包人应当完成的工作有(  )。

    • A.提供施工所需的现场条件
    • B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
    • C.按规定办理施工噪声有关手续
    • D.已竣工工程未交付发包人之前,负责已完成工程的成品保护
    • E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
  25. 指定代理和法定代理可以因为(  )原因终止。

    • A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
    • B.被代理人或代理人死亡
    • C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
    • D.作为被代理人或者代理人的法人死亡
    • E.监护关系消灭
  26. 总承包方式的优点包括(  )。

    • A.单一的合同责任
    • B.固定工期、固定费用
    • C.设计方案是最优方案
    • D.减少设计变更
    • E.减少承包人的索赔
  27. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,委托人的义务包括(  )。

    • A.负责合同的协调管理工作
    • B.外部关系协调
    • C.免费提供监理工作需要的资料
    • D.更换委托人代表需要经监理人同意
    • E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
  28. 在建设工程委托监理合同履行的过程中,委托人可以行使的权利包括(  )。

    • A.选定施工合同的承包人
    • B.审核承包人的索赔
    • C.确定工程规模
    • D.批准施工合同承包人选定的分包人
    • E.主持工程建设有关协作单位的组织协调
  29. 在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则(  )。

    • A.发包人无权要求交付工程
    • B.发包人有权要求交付工程
    • C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
    • D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
    • E.承包人可以留置该工程
  30. FIDIC分包合同中,承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括(  )。

    • A.工程师不认可分包商报表中的某些款项
    • B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款
    • C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议
    • D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表
    • E.承包商与业主发生合同争议
  31. 通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为(  )。

    • A.招标文件要求的天数
    • B.投标书内承包人承诺的天数
    • C.发包人和承包人协商的天数
    • D.承包人提交的施工组织设计中的天数
  32. 下列有关施工招投标管理的叙述中,错误的是(  )。

    • A.以标底作为报价评定标准时,有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平,导致报价分的评定不合理
    • B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优
    • C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质
    • D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标,通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力
  33. 将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包与只发一个合同包的招标方式相比,其特点是(  )。

    • A.增强投标的竞争性,且出现问题易于补救
    • B.增强投标的竞争性,但出现问题时补救工作开展较困难
    • C.减少投标的竞争性,但出现问题易于补救
    • D.减少投标的竞争性,且出现问题时补救工作开展较困难
  34. 按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、(  )和建设工程施工合同三类。

    • A.建设工程监理合同
    • B.建设工程采购合同
    • C.建设工程分包合同
    • D.建设工程设计合同
  35. 下列关于代理的叙述中,不正确的是(  )。

    • A.代理的民事责任由被代理人承担
    • B.代理人以自己的名义实施代理行为
    • C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
    • D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
  36. 设计合同履行过程中,属于设计人责任的是(  )。

    • A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
    • B.办理设计文件的报批手续
    • C.选定设计文件依据的设计规范
    • D.为现场的设计人提供必要的工作条件
  37. 《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金,(  )后,设计合同生效。

    • A.发包人向设计人支付定金
    • B.经双方当事人签字盖章
    • C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金
    • D.设计人收到定金3日
  38. 依据《合同法》,下列关于后履行抗辩权应满足的条件,说法错误的是(  )。

    • A.应当先履行的合同当事人以履行债务
    • B.合同中约定了履行顺序
    • C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
    • D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
  39. 关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是(  )。

    • A.两者订立的情形不同
    • B.两者的法律后果不同
    • C.当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同
    • D.当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同
  40. 某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当(  )。

    • A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人
    • B.改为直接发包
    • C.用原招标文件重新招标
    • D.修改招标文件后重新招标
  41. 由第三人向债权人履行债务时,在合同履行期限内(  )。

    • A.债权人可要求第三人履行债务
    • B.债权人可强迫第三人履行债务
    • C.债权人可直接追究第三人的违约责任
    • D.债权人可强迫债务人履行债务
  42. 关于招标人解答投标人质疑的说法,正确的是(  )。

    • A.招标人给予口头答复即可
    • B.招标人答复只给予提问者
    • C.招标人答复作为招标文件的组成部分
    • D.招标人答复与招标文件不一致,以招标文件为准
  43. 依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时(  )。

    • A.如果承包人要求交付工程,发包人应当接收
    • B.如果承包人不要求交付工程,发包人不可提出交付要求
    • C.如果发包人要求交付工程,承包人应当交付
    • D.如果发包人不要求交付工程,承包人则不需承担保管责任
  44. 合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则可能承担(  )。

    • A.违约责任
    • B.缔约过失责任
    • C.定金罚则责任
    • D.违约金责任
  45. 某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是(  )。

    • A.费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延
    • B.费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延
    • C.费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延
    • D.费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延
  46. 按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和(  )三类。

    • A.建设工程监理合同
    • B.建设工程采购合同
    • C.建设工程分包合同
    • D.建设工程施工合同
  47. 下列方法中,不属于数量验收方法的是(  )。

    • A.衡量法
    • B.理论换算法
    • C.称重法
    • D.查点法
  48. 勘察费用在合同签订后(  )天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

    • A.1
    • B.2
    • C.3
    • D.5
  49. 在建设项目各类招标中,招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容,而无具体工作量的是(  )招标。

    • A.施工
    • B.设备采购
    • C.设计
    • D.材料采购
  50. 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人(  )。

    • A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
    • B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
    • C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
    • D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
  51. 某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中,时值用电高峰,附近电厂采取了限电措施,承包人只能自己用柴油机发电,则由此造成的承包人损失应由(  )。

    • A.发包人赔偿,延误的工期顺延
    • B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延
    • C.自己承担,延误的工期顺延
    • D.自己承担,延误的工期不予顺延
  52. 工程竣工验收未能通过,经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为(  )之日。

    • A.承包人第一次提交竣工验收报告
    • B.承包人修改后再次提请竣工验收
    • C.最终验收合格
    • D.办理竣工验收手续
  53. 依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,投料试车工作应在工程竣工(  )。

    • A.验收后由发包人负责
    • B.验收前由发包人负责
    • C.验收后由工程师负责
    • D.验收前由工程师负责
  54. 设计施工总承包合同模式下,在履行合同过程中发生一系列事件,(  )不可以进行工期索赔。

    • A.国家有关部门审批迟延
    • B.承包人采购的材料没有及时到货
    • C.隐蔽工程重新检验证明质量合格
    • D.监理人的指示延误
  55. 某施工合同履行时,承包人不能按时开工,则下列说法正确的是(  )。

    • A.承包人应在规定时间内向工程师提出延期开工请求
    • B.工程师同意延期要求,工期也不能顺延
    • C.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求,工期不予顺延
    • D.承包人未在规定时间内提出延期开工请求的,工期不予顺延
  56. 合同当事人之间出现合同纠纷,可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议,下列说法不正确的是(  )。

    • A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
    • B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
    • C.仲裁协议对合同当事人没有约束力
    • D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权
  57. 按照《建设工程施工合同(示范文本)》,工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或提出修改意见,时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见,则视为(  )。

    • A.工程师已同意,免除承包人应承担的计划缺陷责任
    • B.工程师已同意,不免除承包人应承担的计划缺陷责任
    • C.工程师未同意,承包人应修改进度计划
    • D.工程师未同意,承包人应等待工程师的进一步指示
  58. 根据FIDIC《施工合同条件》规定,因承包商责任引起的延误竣工,签订合同时双方需约定日拖期赔偿和(  )。

    • A.平均赔偿限额
    • B.最高赔偿限额
    • C.有效赔偿限额
    • D.最低赔偿限额
  59. 为了保障勘察人完成委托的勘察任务,发包人应提供必要的工作条件,下列工作中,不属于发包人义务的是(  )。

    • A.负责青苗树木的损坏赔偿
    • B.拆除地上障碍物
    • C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
    • D.提供水上勘察作业用船
  60. FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位,关于指定分包商施工中协调管理的说法,正确的是(  )。

    • A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
    • B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
    • C.指定分包商的施工自行管理,不需要协调
    • D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
  61. 按照《合同法》,(  )属于委托合同。

    • A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
    • B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
    • C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
    • D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
  62. 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经(  )审核签字。

    • A.项目经理和总监理工程师
    • B.项目经理和施工单位有关负责人
    • C.总监理工程师和施工单位有关负责人
    • D.项目经理和专业监理工程师
  63. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按(  )的顺序进行。

    • A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
    • B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
    • C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
    • D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、
  64. 依据《合同法》,下列关于后履行抗辩权应满足的条件,说法错误的是(  )。

    • A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
    • B.合同中未约定履行顺序
    • C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
    • D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
  65. 下列关于委托代理的叙述中,不正确的是(  )。

    • A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为
    • B.代理人无权随时辞去所受委托
    • C.被代理人有权随时撤销其授权委托
    • D.代理人辞去委托时,不能给代理人和善意第三人造成损失,否则应承担赔偿责任
  66. 在施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺,经工程师批准后,应由(  )。

    • A.承包人办理申报手续,发包人承担费用
    • B.承包人办理申报手续,承包人承担费用
    • C.发包人办理申报手续,承包人承担费用
    • D.发包人办理申报手续,发包人承担费用
  67. 某工程设计合同,双方约定设计费为20万元,定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步向设计人支付(  )。

    • A.15万元
    • B.20万元
    • C.25万元
    • D.10万元
  68. 在FIDIC《施工合同条件》中,工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于(  )。

    • A.清理施工现场
    • B.工程维修
    • C.施工收尾
    • D.财务结算
  69. 某工程的监理酬金总额为40万元,监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中,因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》,监理单位应承担的赔偿金额为(  )万元。

    • A.40
    • B.47
    • C.37
    • D.50
  70. 某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是(  )。

    • A.同时履行抗辩权
    • B.后履行抗辩权
    • C.不安抗辩权
    • D.先诉抗辩权
  71. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定(  )。

    • A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
    • B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
    • C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
    • D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
  72. 在监理合同实施中,监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取(  )。

    • A.一次性结清
    • B.每月等额支付工程款
    • C.首期支付多少,以后每月(季)等额支付,工程竣工验收后结算尾款
    • D.首期支付一部分,工程竣工验收后结算全部尾款
  73. 关于合同终止的说法,不正确的是(  )。

    • A.债务已经按照约定履行
    • B.债务人依法将标的物提存
    • C.债权人不得通过免除债务使合同终止
    • D.债权债务同归于一人导致合同终止
  74. 关于抵押的说法,不正确的是(  )。

    • A.抵押的财产不转移占有
    • B.抵押的财产不一定为抵押人所有
    • C.土地所有权不可以作为抵押物
    • D.抵押合同应自登记之日起生效
  75. 招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时,应当(  )。

    • A.仅允许排名前7名的投标人参加投标
    • B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
    • C.由排名第9的递补,维持8家投标人
    • D.重新进行资格预审
  76. 在下列行为中,不符合暂停施工规定的是(  )。

    • A.工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令
    • B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
    • C.承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工
    • D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
  77. 合同解除是(  )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

    • A.必须经双方协议
    • B.必须因为当事人一方的意思
    • C.因不可抗力
    • D.因当事人一方的意思或双方的协议
  78. 某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是(  )。

    • A.自行负责
    • B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
    • C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
    • D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
  79. 在采购合同履行过程中,供货方将货物运到现场后,采购方未在合同规定的时间内开箱检验,产生的后果由(  )承担。

    • A.采购方
    • B.发包方
    • C.双方共同
    • D.监理方
  80. FIDIC《施工合同条件》规定,争端裁决委员会一般由(  )名成员组成。

    • A.1
    • B.2
    • C.3
    • D.4