2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》模考试卷三
-
根据《合同法》的规定,承诺必须具备的条件包括( )。
- A.必须由受要约人作出
- B.只能向要约人作出
- C.内容应当与要约的内容一致
- D.必须在承诺期限内发出
- E.必须采取书面形式
-
可以作为抵押物的财产有( )。
- A.房屋
- B.机器
- C.首饰
- D.医院
- E.学校
-
施工合同的当事人包括( )。
- A.发包人
- B.承包人
- C.工程师
- D.供货方
- E.承包人法定代表人
-
下列关于格式条款的表述中,正确的有( )。
- A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
- B.当格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款
- C.提供格式条款一方设置免除其责任的条款无效
- D.对条款有两种以上解释时,应作出有利于提供格式条款方的解释
- E.对条款有两种以上解释时,应作出不利于提供格式条款方的解释
-
FIDIC《施工合同条件》规定,属于业主风险的有( )。
- A.承包商施工工艺有误
- B.不属于承包商施工原因造成的放射性污染
- C.施工质量出现问题
- D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
- E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
-
经济法律关系客体主要包括( )。
- A.物
- B.权利
- C.行为
- D.智力成果
- E.义务
-
按照合同的约定,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的资料包括( )。
- A.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证
- B.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准编号、标准名称
- C.产品合格证、检验单
- D.双方当事人共同封存的样品
- E.供货方采用的发货方式
-
关于保证方式的说法,正确的有( )。
- A.保证方式有一般保证和连带责任保证
- B.当事人没有约定保证方式,则为一般保证
- C.当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证
- D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行
- E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
-
FIDIC分包合同中,承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )。
- A.工程师不认可分包商报表中的某些款项
- B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款
- C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议
- D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表
- E.承包商与业主发生合同争议
-
按照《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有( )。
- A.订立损害社会公共利益的合同
- B.必须招标的项目未招标订立的合同
- C.订立显失公平的合同
- D.因重大误解而订立的合同
- E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同
-
能够满足招标文件各项要求,并经评审的价格最低,但投标价格低于成本的除外。这种原则适用于( )。
- A.大型水利工程招标
- B.一般投标人均可完成的小型工程施工招标
- C.采购通用的材料招标
- D.国家电厂招标
- E.复杂设备生产招标
-
下列选项中,属于可以终止委托监理合同的情形的是( )。
- A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后
- B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时
- C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后
- D.暂停监理业务期限已超过半年
- E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知,在21天内没收到答复
-
指定代理和法定代理可以因为( )原因终止。
- A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
- B.被代理人或代理人死亡
- C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
- D.作为被代理人或者代理人的法人死亡
- E.监护关系消灭
-
采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,承包商最终结算的合同价格与中标价不一致,可能的原因有( )。
- A.工程量清单中的工程量不准确
- B.承包商的投标报价漏缺
- C.合同内有调价条款
- D.承包商原因导致的工程返工
- E.承包商拖期竣工的赔偿
-
根据《建设工程设计合同》,设计人完成的初步设计文件的深度应满足的要求不包括( )。
- A.编制招标文件
- B.控制工程概算
- C.编制施工图设计
- D.订购主设备
- E.制作非标准部件
-
监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括( )。
- A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失
- B.因监理人工作失误造成工程损失时,不赔偿委托人的损失
- C.因监理人的过失造成工程损失时,应赔偿委托人的全部损失
- D.任何一方索赔要求不成立时,应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
- E.因监理人过失造成的损失赔偿额,累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
-
在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则( )。
- A.发包人无权要求交付工程
- B.发包人有权要求交付工程
- C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
- D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
- E.承包人可以留置该工程
-
《合同法》规定的合同生效条件包括( )。
- A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
- B.当事人意思表示真实
- C.合同当事人签字或盖章
- D.合同应当采用书面形式
- E.不违反法律或社会公共利益
-
依据《合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,双方不能达成补充协议,且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时,则应当遵循以下( )规则加以确定。
- A.交付不动产的,在不动产所在地
- B.给付货币的,在给付货币一方所在地
- C.交付动产的,在接受动产一方所在地
- D.设备采购,在采购方所在地
- E.材料采购,在供货方所在地
-
在下列选项中,需要重新招标的是( )。
- A.投标截止时间止,投标人少于3个的
- B.经评标委员会评审后否决所有投标的
- C.投标截止时间止,投标人少于5个的
- D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的
- E.投标截止时间止,投标人少于4个的
-
在建筑工程一切险中,保险人承担保险责任的范围包括( )。
- A.火灾引起的电气装备的毁坏
- B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏
- C.台风摧毁施工现场内的临时工程
- D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏
- E.气温变化造成精密仪表毁坏
-
根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
- A.要约所处法律效力状态不同
- B.撤回和撤销的目的不同
- C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
- D.受要约人对要约知晓的情况不同
- E.对要约人的约束条件不同
-
下列选项中,属于建设工程合同的特征的是( )。
- A.合同主体的严格性
- B.合同标的的特殊性
- C.合同履行期限的长期性
- D.计划和控制的严格性
- E.合同格式的一致性
-
依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定,下列说法中错误的有( )。
- A.承包商应对分包合同进行协调管理
- B.承包商代表有权直接向分包商发布指示
- C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力
- D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
- E.无论何种原因造成的损失,分包商都只能向承包商提出索赔要求
-
总承包方式的缺点包括( )。
- A.单一的合同责任
- B.固定工期、固定费用
- C.设计方案不一定是最优方案
- D.减少设计变更
- E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查
-
甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规定( )。
- A.合同主体不变仍为甲、乙两公司
- B.甲公司需征得乙公司同意
- C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
- D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
- E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
-
根据《合同法》的规定,承诺必须具备的条件包括( )。
- A.必须由受要约人作出
- B.只能向要约人作出
- C.内容应当与要约的内容一致
- D.可以随时发出
- E.必须采取书面形式
-
《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有( )。
- A.返还财产
- B.赔偿损失
- C.罚款
- D.收归国有
- E.对经办人进行行政处分
-
下列关于施工质量控制的说法正确的有( )。
- A.质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到的则予以拒收
- B.双方对质量有争议,由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定
- C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查
- D.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由发包人承担
- E.工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担
-
建筑工程一切险加保了第三者责任险,下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。
- A.工地内第三者对工程造成的损害
- B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
- C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
- D.工地外第三者对工程造成的损害
- E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
-
在国外,建筑工程一切险的投保人一般是( )。
- A.业主
- B.承包人
- C.监理人
- D.发包人
-
招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时,应当( )。
- A.仅允许排名前7名的投标人参加投标
- B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
- C.由排名第9的递补,维持8家投标人
- D.重新进行资格预审
-
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,投料试车工作应在工程竣工( )。
- A.验收后由发包人负责
- B.验收前由发包人负责
- C.验收后由工程师负责
- D.验收前由工程师负责
-
在FIDIC《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括( )。
- A.对承包合同的履行有经验
- B.在合同的解释方面有经验
- C.能流利地使用合同中规定的交流语言
- D.对该争端所涉及的工程非常熟悉
-
价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以( )的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。
- A.投标截止日
- B.签订合同日
- C.基准日
- D.竣工日
-
发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
- A.提前竣工的机器设备要求
- B.提前竣工时间
- C.提前竣工所需的追加合同价款
- D.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施
-
在下列表述中,不属于对招标人的招标能力要求的是( )。
- A.有审查投标单位资质的能力
- B.有组织开标、评标、定标的能力
- C.有与招标工作相适应的组织场所
- D.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
-
按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。
- A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
- B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
- C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
- D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定,因承包商责任引起的延误竣工,签订合同时双方需约定日拖期赔偿和( )。
- A.平均赔偿限额
- B.最高赔偿限额
- C.有效赔偿限额
- D.最低赔偿限额
-
依据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则( )。
- A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
- B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担
- C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担
- D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
-
依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是( )。
- A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
- B.违约金和定金不可以同时选用
- C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
- D.违约金和赔偿损失可以同时使用
-
在某工程项目招标过程中,某投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答,则该解答( )。
- A.应发给全体投标人,但不必说明问题来源
- B.只对该投标人有效
- C.应发给全体投标人,并说明问题来源
- D.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
-
全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式,与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比,其特点是( )。
- A.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较少
- B.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较多
- C.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较少
- D.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较多
-
对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是( )。
- A.人民法院的判决
- B.仲裁机构的裁决
- C.经过公证的还款协议
- D.经过鉴证的还款协议
-
设计合同履行过程中,属于设计人责任的是( )。
- A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
- B.办理设计文件的报批手续
- C.选定设计文件依据的设计规范
- D.为现场的设计人提供必要的工作条件
-
下列关于委托代理的叙述中,不正确的是( )。
- A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为
- B.代理人无权随时辞去所受委托
- C.被代理人有权随时撤销其授权委托
- D.代理人辞去委托时,不能给代理人和善意第三人造成损失,否则应承担赔偿责任
-
经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人,由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系,下列说法正确的是( )。
- A.在合同履行期间,债权人可以强制要求第三人履行债务
- B.若第三人违约,当事人可直接向其追究违约责任
- C.当事人之间的权利义务关系不改变
- D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人
-
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定( )。
- A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
- B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
- C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
- D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
-
甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时,甲公司向乙公司给付定金1万元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元,乙公司应依法向甲公司支付( )万元。
- A.2
- B.5
- C.3
- D.6
-
《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间的,应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息自( )起。
- A.开工日期前7天
- B.承包人发出预付通知之日
- C.开工之日
- D.约定应付之日
-
合同当事人之间出现合同纠纷,可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议,下列说法不正确的是( )。
- A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
- B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
- C.仲裁协议对合同当事人没有约束力
- D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权
-
某工程的监理酬金总额为40万元,监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中,因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》,监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。
- A.40
- B.47
- C.37
- D.50
-
由第三人向债权人履行债务时,在合同履行期限内( )。
- A.债权人可要求第三人履行债务
- B.债权人可强迫第三人履行债务
- C.债权人可直接追究第三人的违约责任
- D.债权人可强迫债务人履行债务
-
关于必须招标项目的说法,不正确的是( )。
- A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须招标
- B.项目总投资达到限额标准的,招标代理机构也必须通过招标来确定
- C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
- D.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上项目必须招标
-
勘察费用在合同签订后( )天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
- A.1
- B.2
- C.3
- D.5
-
在监理合同实施中,监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取( )。
- A.一次性结清
- B.每月等额支付工程款
- C.首期支付多少,以后每月(季)等额支付,工程竣工验收后结算尾款
- D.首期支付一部分,工程竣工验收后结算全部尾款
-
FIDIC《施工合同条件》规定,承包商签订合同时应提供( ),接受预付款前应提供预付款担保。
- A.留置担保
- B.保证担保
- C.抵押担保
- D.履约担保
-
下列关于代理的叙述中,不正确的是( )。
- A.代理的民事责任由被代理人承担
- B.代理人以自己的名义实施代理行为
- C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
- D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
-
监理合同示范文本规定,因( ),属于监理服务的额外工作。
- A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
- B.委托人要求增加的监理工作范围
- C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
- D.承包方原因,使监理工作受到阻碍,从而增加的工作内容
-
FIDIC《施工合同条件》规定,在合同履行过程中,某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿,工程师应以( )为判定准则。
- A.承包商的报价是否包括对该事件的费用
- B.该事件是否由不可抗力事件造成
- C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
- D.该事件是否非承包商原因造成
-
在评标委员会成员中,不包括( )。
- A.招标人代表
- B.技术专家
- C.投标人代表
- D.经济专家
-
承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议,需经( )同意。
- A.设计单位
- B.施工单位负责人
- C.发包人
- D.工程师
-
担保方式中的保证是指( )。
- A.保证人和债权人的约定
- B.保证人和债务人的约定
- C.债务人和债权人的约定
- D.公证人和债权人的约定
-
《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金,( )后,设计合同生效。
- A.发包人向设计人支付定金
- B.经双方当事人签字盖章
- C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金
- D.设计人收到定金3日
-
FIDIC《施工合同条件》规定,争端裁决委员会一般由( )名成员组成。
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
-
下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是( )。
- A.资格预审与资格后审不同时使用
- B.公开招标的项目,实行资格预审
- C.邀请招标的项目,实行资格后审
- D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
-
某施工企业拥有一处办公楼,评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元,从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ).
- A.A银行4000万元,B银行1000万元
- B.A银行3300万元,B银行1700万元
- C.A、B银行各项工作2500万元
- D.A银行3000万元,B银行2000万元
-
设计施工总承包合同模式下,在履行合同过程中发生一系列事件,( )不可以进行工期索赔。
- A.国家有关部门审批迟延
- B.承包人采购的材料没有及时到货
- C.隐蔽工程重新检验证明质量合格
- D.监理人的指示延误
-
在下列行为中,不符合暂停施工规定的是( )。
- A.工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令
- B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
- C.承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工
- D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
-
下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中,正确的是( )。
- A.仲裁条款是独立存在的
- B.合同若发生变更,则仲裁条款无效
- C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
- D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
-
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时( )。
- A.如果承包人要求交付工程,发包人应当接收
- B.如果承包人不要求交付工程,发包人不可提出交付要求
- C.如果发包人要求交付工程,承包人应当交付
- D.如果发包人不要求交付工程,承包人则不需承担保管责任
-
某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是( )。
- A.同时履行抗辩权
- B.后履行抗辩权
- C.不安抗辩权
- D.先诉抗辩权
-
某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是( )。
- A.自行负责
- B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
- C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
- D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
-
( )一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。
- A.综合评估法
- B.价格折算法
- C.最低价评标法
- D.评分法
-
有关监理合同酬金的叙述,不正确的说法是( )。
- A.额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额
- B.一般情况下,新建、改建、扩建的工程,工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收
- C.按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法
- D.监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,所获得的经济奖励=工程费用节省额×报酬比率
-
在设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。
- A.发包人
- B.设计人
- C.发包人和设计人共同
- D.设计审批部门
-
在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量不符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为( )。
- A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
- B.工期不予顺延,费用也不予补偿
- C.工期不予顺延,费用应当补偿
- D.工期应予顺延,费用不予补偿
-
某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月,合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.02,实际竣工月计算的调价系数Pn=1.03,施工最后一个月支付工程进度款时,应取用的调价系数为( )。
- A.1.0
- B.1.02
- C.1.O3
- D.1.O7
-
根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至( )之日止。
- A.竣工移交
- B.工程师签发工程接收证书
- C.工程师颁发履约证书
- D.结清单生效
-
施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经( )审核签字。
- A.项目经理和总监理工程师
- B.总监理工程师和施工单位有关负责人
- C.项目经理和施工单位有关负责人
- D.发包人和专业监理工程师