2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》模考试卷二
-
在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。
- A.投标人提供投标保函
- B.中标人提供担保公司出具的履约保证书
- C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
- D.医院提供的担保
- E.承包人提交的预付款保函
-
下列关于竣工验收的说法正确的有（ ）。
- A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
- B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
- C.工程严禁任何部分甩项竣工
- D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日
- E.竣工验收合格的工程移交发包人使用
-
在下列选项中，需要重新招标的是（ ）。
- A.投标截止时间止，投标人少于3个的
- B.经评标委员会评审后否决所有投标的
- C.投标截止时间止，投标人少于5个的
- D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的
- E.投标截止时间止，投标人少于4个的
-
建设合同管理的基本方法有（ ）。
- A.严格执行建设工程合同管理法律法规
- B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
- C.设立合同管理机构，配备合同管理人员
- D.建立合同管理制度目标
- E.推行合同管理办法正确答案
-
施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（ ）。
- A.未按招标文件的要求予以密封的
- B.明显不符合技术标准要求的
- C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的
- D.投标附有招标人不能接受的条件
- E.投标报价明显低于市场价格的
-
承包商代表有权就（ ）向分包商发布变更指令，这些指令大多数与主合同没有关系。
- A.增加分包工作内容
- B.改变分包商原定施工方法
- C.改变分包商原定作业次序
- D.减少分包工作内容
- E.因主合同发生争议而要求分包商暂停施工
-
根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（ ）。
- A.电器管线工程
- B.装修工程
- C.设备安装工程
- D.主体工程
- E.给水管道工程
-
根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（ ）。
- A.施工作业的时间安排
- B.各施工阶段安排的施工人员
- C.各阶段准备投入的人员和设备数量
- D.分包商施工各阶段的安排计划
- E.指定分包商施工各阶段的安排计划
-
设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括（ ）。
- A.招标方式不同
- B.招标文件的内容不同
- C.对投标书的编制要求不同
- D.开标形式不同
- E.评标原则不同
-
在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。
- A.投标人提供投标保函
- B.中标人提供担保公司出具的履约保证书
- C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
- D.发包人提供的在建工程留置权担保
- E.承包人提交的预付款保函
-
下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（ ）。
- A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
- B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
- C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金
- D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款
- E.赔偿金累计总额应不超过设计费用
-
在勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于发包人的工作是（ ）。
- A.修好通行道路、接通电源水源
- B.勘察现场设备机具的布置和架设
- C.落实土地征用、青苗树木赔偿
- D.平整施工场地
- E.拆除地上地下障碍物
-
下列关于违约金的说法，不正确的有（ ）。
- A.当事人可以约定一定数额的违约金
- B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法
- C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失
- D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加
- E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少
-
某设备安装工程，由于设备制造原因试车达不到合同约定的验收要求，则（ ）。
- A.由该设备采购一方负责重新购置或修理
- B.承包人负责拆除或重新安装
- C.设备由承包人采购的，工期不予顺延
- D.设备由发包人采购的，工期不予顺延
- E.设备由承包人采购的，工期相应顺延
-
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务约定由丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为（ ）。
- A.甲、乙公司作为合同主体不变
- B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
- C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
- D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
- E.乙公司不能强迫丙公司履行义务
-
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》的规定，以下对建设工程委托监理合同的叙述中，正确的有（ ）。
- A.监理工作完成或终止时，监理人应将供监理人使用的设施归还委托人
- B.监理收到监理报酬尾款时监理合同终止
- C.监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量
- D.监理人有工程设计变更的审批权
- E.委托人对监理人选定的分包单位无否决权
-
工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（ ）。
- A.划清施工进度拖延的责任
- B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上
- C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上
- D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力
- E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期
-
下列文件中，属于施工合同组成部分的有（ ）。
- A.合同协议书
- B.工程报价单或预算书
- C.投标文件中的施工组织设计
- D.工程量清单
- E.规范及有关技术文件
-
某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（ ）。
- A.参加现场考察投标人的费用自行承担
- B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担
- C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
- D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
- E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
-
依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件（ ）。
- A.不免除迟延履行方的相应责任
- B.双方的风险责任均不免除
- C.如果是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间时，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
- D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
- E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，由发包人和承包人平均分担
-
监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（ ）。
- A.采购的基本原则
- B.保证设备质量的具体措施
- C.施工合同
- D.依据的图纸
- E.质量文件要求
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，以下有关工程质量保修的表述，正确的有（ ）。
- A.质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容，质量保修期，质量保修责任，保修费用和其他约定等
- B.保修期从竣工验收合格之日起计算
- C.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起48小时内派人保修
- D.设备安装和装修工程的最低保修期限为5年
- E.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
-
在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括（ ）。
- A.选定施工合同的承包人
- B.审核承包人的索赔
- C.确定工程规模
- D.批准施工合同承包人选定的分包人
- E.主持工程建设有关协作单位的组织协调
-
《合同法》规定的合同生效条件包括（ ）。
- A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
- B.当事人意思表示真实
- C.合同当事人签字或盖章
- D.合同应当采用书面形式
- E.不违反法律或社会公共利益
-
材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（ ）。
- A.有利于投标竞争
- B.工程进度与供货时间关系
- C.资金计划
- D.人员配备
- E.市场供应情况
-
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列属于承包人应当完成的工作有（ ）。
- A.提供施工所需的现场条件
- B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
- C.按规定办理施工噪声有关手续
- D.已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的成品保护
- E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
-
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。
- A.投标人资质
- B.监理规划
- C.总监理工程师业绩
- D.监理单位业绩
- E.监理费报价
-
采用FIDIC《施工合同条件》时，下列变更估价的说法正确的有（ ）。
- A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整项目的单价
- B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格
- C.工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
- D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿
- E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0．01%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
-
合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有（ ）。
- A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
- B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉
- C.合同中未约定履行的顺序
- D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
- E.对方的对价给付是可能履行的义务
-
某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（ ）。
- A.物
- B.行为
- C.智力成果
- D.货币
-
委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括（ ）。
- A.对生产工艺设计要求的认定权
- B.要求更换监理人员的权利
- C.对工程施工组织设计的审批权
- D.发布开工令的权利
- E.监理工作执行情况的检查权
-
按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是（ ）。
- A.监理委托函
- B.实施过程中与委托人签署的补充条件
- C.监理合同专用条件
- D.工程变更申请书
-
委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（ ），协议未达成之前，原合同仍然有效。
- A.必须经公证机关公证
- B.必须采取书面形式
- C.可采取口头形式
- D.由仲裁机构裁定
-
某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（ ）。
- A.接受该优惠条件
- B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
- C.拒绝接受该优惠条件
- D.将该投标人的投标按废标处理
-
关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。
- A.两者订立的情形不同
- B.两者的法律后果不同
- C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
- D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
-
依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是（ ）。
- A.应当先履行的合同当事人以履行债务
- B.合同中约定了履行顺序
- C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
- D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
-
依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。
- A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
- B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
- C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周
- D.委托人拒付合理化建议奖
-
在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（ ）承担。
- A.采购方
- B.发包方
- C.双方共同
- D.监理方
-
《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益（ ）。
- A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用
- B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
- C.扣留质量保修金，并承担保修费用
- D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
-
某抢险救灾工程，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目（ ）。
- A.必须公开招标
- B.必须邀请招标
- C.可直接委托发包
- D.必须聘请招标代理机构委托发包
-
勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是（ ）。
- A.修好通行道路、接通电源水源
- B.勘察现场设备机具的布置和架设
- C.落实土地征用、青苗树木赔偿
- D.平整施工场地
-
某施工合同履行时，承包人不能按时开工，则下列说法正确的是（ ）。
- A.承包人应在规定时问内向工程师提出延期开工请求
- B.工程师同意延期要求，工期也不能顺延
- C.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求，工期不予顺延
- D.承包人未在规定时间内提出延期开工请求的，工期不予顺延
-
（ ）综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准（分值或货币）量化后进行比较的方法。
- A.综合评估法
- B.价格折算法
- C.最低价评标法
- D.评分法
-
当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自（ ）时解除。
- A.发出通知
- B.通知到达对方
- C.对方签认通知
- D.对方签认通知送达主张人
-
仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（ ）。
- A.自愿原则
- B.公平合理原则
- C.依法独立进行原则
- D.一裁终局原则
-
在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（ ）。
- A.固定单价
- B.固定总价
- C.综合单价
- D.成本加酬金
-
按照《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（ ）。
- A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任
- B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任
- C.工程师未同意，承包人应修改进度计划
- D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示
-
承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经（ ）同意。
- A.设计单位
- B.施工单位负责人
- C.发包人
- D.工程师
-
如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函（ ）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。
- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
-
担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循（ ）的原则。
- A.平等、自愿、公平、公正
- B.平等、公开、公平、公正
- C.平等、公开、公平、诚实信用
- D.平等、自愿、公平、诚实信用
-
关于合同终止的说法，不正确的是（ ）。
- A.债务相互抵销
- B.合同终止表示合同关系消灭
- C.债权人不得通过免除债务使合同终止
- D.债权债务同归于一人导致合同终止
-
为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。
- A.负责青苗树木的损坏赔偿
- B.拆除地上障碍物
- C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
- D.提供水上勘察作业用船
-
监理评标的量化比较通常采用（ ）对各投标人的综合能力进行对比。
- A.评标价法
- B.综合评分法
- C.加权打分法
- D.专家评审法
-
无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（ ）。
- A.没有代理权而为的代理行为
- B.超越代理权而为的代理行为
- C.在代理人授权范围内的代理
- D.代理权终止后的代理行为
-
评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（ ）。
- A.按评标规则计算各项得分
- B.确定标底
- C.确定人围的有效投标
- D.比较投标书的优劣
-
FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（ ）。
- A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
- B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
- C.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
- D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
-
下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（ ）。
- A.资格预审与资格后审可以同时使用
- B.公开招标的项目，实行资格后审
- C.邀请招标的项目，实行资格后审
- D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
-
某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ ）。
- A.无效
- B.甲方同意有效
- C.成立
- D.备案登记后成立
-
在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致，应当（ ）。
- A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
- B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
- C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
- D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
-
某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（ ）。
- A.15万元
- B.20万元
- C.25万元
- D.10万元
-
关于设计招标的说法，正确的是（ ）。
- A.招标文件中应有具体的工作量
- B.评标时不考虑设计资历
- C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较
- D.开标时应按报价高低排定标价次序
-
在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（ ）招标。
- A.施工
- B.设备采购
- C.设计
- D.材料采购
-
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《合同法》的规定，遇价格下降时，应执行（ ）。
- A.原价格
- B.新价格
- C.原价格和新价格的平均价
- D.市场价格
-
下列正常监理酬金中，不属于直接成本的费用是（ ）。
- A.监理人员的工资
- B.经营业务费
- C.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
- D.用于该项工程监理人员的其他专项开支
-
委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在（ ）中明确的。
- A.工程建设委托监理合同
- B.建设工程委托监理合同标准条件
- C.有关法律法规
- D.建设工程委托监理合同专用条件
-
按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（ ）三类。
- A.建设工程监理合同
- B.建设工程采购合同
- C.建设工程分包合同
- D.建设工程施工合同
-
下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（ ）。
- A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理
- B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优
- C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质
- D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力
-
评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是（ ）。
- A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
- B.该投标文件仍属于有效投标书
- C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
- D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期
-
根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（ ）。
- A.城市规划许可文件
- B.工程勘察资料
- C.限额设计的要求
- D.经批准的项目可行性研究报告
-
通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（ ）。
- A.招标文件要求的天数
- B.投标书内承包人承诺的天数
- C.发包人和承包人协商的天数
- D.承包人提交的施工组织设计中的天数
-
依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（ ）。
- A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点
- B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换
- C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用
- D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地
-
在下列行为中，不符合暂停施工规定的是（ ）。
- A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
- B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
- C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
- D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
-
采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（ ）。
- A.合同工期
- B.竣工日期
- C.施工期
- D.合同有效期
-
合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则可能承担（ ）。
- A.违约责任
- B.缔约过失责任
- C.定金罚则责任
- D.违约金责任
-
在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（ ）。
- A.承包人办理申报手续，发包人承担费用
- B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
- C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
- D.发包人办理申报手续，发包人承担费用
-
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。
- A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
- B.改为直接发包
- C.用原招标文件重新招标
- D.修改招标文件后重新招标
-
某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
- A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延
- B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延
- C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延
- D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延
-
发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报（ ）进行批准。
- A.原设计单位
- B.原审批机关
- C.原备案部门
- D.建设行政管理部门
-
一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循（ ）。
- A.公正原则
- B.诚实信用原则
- C.团结互助原则
- D.公平原则
-
按照《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（ ）。
- A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
- B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
- C.仍应无偿负责处理有关设计问题
- D.不再负责处理有关设计问题