2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》模考试卷一
-
采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师在认为必要时，可以就（ ）发布变更指令。
- A.改变原定的施工顺序
- B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
- C.任何联合竣工检验
- D.协调几个承包商施工的干扰
- E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程
-
施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的是（ ）。
- A.保证合同无效
- B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任
- C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失
- D.材料供应商可以要求建设单位付款
- E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任
-
某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有（ ）。
- A.施工企业可以行使代位权
- B.施工企业可以行使撤销权
- C.施工企业应以建设单位名义行使权利
- D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利
- E.施工企业行使权利的范围以其债权为限
-
总承包方式的优点包括（ ）。
- A.单一的合同责任
- B.固定工期、固定费用
- C.设计方案是最优方案
- D.减少设计变更
- E.减少承包人的索赔
-
根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。
- A.质量
- B.结算
- C.仲裁
- D.清理
- E.担保
-
FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（ ）。
- A.双方协商
- B.提交工程师决定
- C.通过诉讼解决
- D.提交仲裁机构裁决
- E.提交争端裁决委员会决定
-
根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（ ）。
- A.延误发放图纸
- B.延误移交施工现场
- C.异常恶劣的气候条件
- D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示
- E.不可抗力不能按期竣工
-
在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（ ）。
- A.经验鉴别法
- B.因果分析法
- C.物理试验
- D.化学实验
- E.直方图法
-
在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。
- A.施工投标保证
- B.施工合同履约保证
- C.施工合同支付保证
- D.工程预付款保证
- E.施工合同工程垫支保证
-
对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（ ）。
- A.工艺流程是否先进
- B.设备选型的适用性
- C.造型是否高端大气
- D.“三废”治理方案是否有效
- E.投资是否超过限额
-
以下有关索赔的说法中，正确的有（ ）。
- A.在确定合理的补偿额时，工程师可以自行决定
- B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立
- C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的
- D.工程师批准补偿承包商的款项应计人下月支付工程进度款的支付证书内
- E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
-
工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（ ）。
- A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
- B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划
- C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
- D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见
- E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据
-
下列有关设备监造的叙述中，错误的有（ ）。
- A.质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任
- B.监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证
- C.设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调
- D.采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检查和试验
- E.设备制造前，施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准
-
依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为（ ）。
- A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
- B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
- C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
- D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购
- E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标
-
在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（ ）。
- A.邻近建筑物、构筑物的保护工作
- B.发包人委托承包人完成工程配套的设计
- C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施
- D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续
- E.对已竣工而未交付工程的损伤修复
-
施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有（ ）。
- A.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
- B.承包人原因导致的停电
- C.分包人的施工干扰
- D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，致使工程不能正常进行
- E.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
-
采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（ ）。
- A.实施工程的进度计划
- B.指定分包商在施工阶段的安排
- C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
- D.保证计划实施的说明文件
- E.滞后于进度计划的责任
-
某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应（ ）。
- A.承担变更费用
- B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担
- C.顺延此项变更导致延误的工期
- D.自行享有获得的工程收益
- E.与承包人协议工程收益的分享
-
建设工程监理合同属于（ ）。
- A.建设工程合同
- B.委托合同
- C.居间合同
- D.技术合同
- E.双务合同
-
采取公开招标方式进行设计招标时，应对（ ）进行审查。
- A.能力
- B.资格
- C.资金
- D.经验
- E.年龄
-
在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ ）。
- A.立即停止施工
- B.立即解除合同
- C.要求签订延期付款协议
- D.追究发包人的违约责任
- E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
-
关于合同生效的说法，正确的有（ ）。
- A.口头合同自受要约人承诺时生效
- B.书面合同自当事人双方签字时生效
- C.书面合同自当事人双方盖章时生效
- D.书面合同不能通过合同的履行生效
- E.办理批准手续不会对合同生效产生影响
-
采用FIDIC《施工合同条件》时，承包商认为如果采纳其建议（ ），将提出变更建议。
- A.可加速完工
- B.可降低业主实施、维护或运行工程费用
- C.为业主带来其他利益
- D.可避免缴纳税费
- E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
-
在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。
- A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失
- B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失
- C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失
- D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
- E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
-
在开标时，如果发现投标文件出现（ ）等情况，应按无效投标文件处理。
- A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认
- B.没有按照招标文件要求提供投标保证金
- C.联合体投标未附联合体协议书
- D.明显不符合技术标准要求
- E.投标函未加盖投标人的企业公章
-
对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（ ）。
- A.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理
- B.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平
- C.造型是否美观大方
- D.主要建筑物、构筑物的结构是否合理，造型是否美观大方并与周围环境协调
- E.投资是否超过限额
-
设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（ ）。
- A.一次检验即达到性能保证值指标
- B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行
- C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因
- D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因
- E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验
-
当事人在（ ）的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
- A.没有仲裁协议
- B.裁决的证据是伪造的
- C.裁决所根据的证据不全面
- D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
- E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
-
《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，委托人的义务包括（ ）。
- A.负责合同的协调管理工作
- B.外部关系协调
- C.免费提供监理工作需要的资料
- D.更换委托人代表需要经监理人同意
- E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
-
某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（ ）。
- A.业主自行承担全部损失
- B.业主和保险公司协商分担损失
- C.保险公司承担全部损失
- D.保险公司承担一半损失
-
合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有（ ）。
- A.政府机关
- B.法人的分支机构
- C.大学所属二级学院
- D.事业单位
- E.社会团体
-
在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（ ）。
- A.固定价格
- B.可调价格
- C.综合单价
- D.成本加酬金
-
关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。
- A.两者订立的情形不同
- B.两者的法律后果不同
- C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
- D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
-
关于合同终止的说法，不正确的是（ ）。
- A.债务已经按照约定履行
- B.债务人依法将标的物提存
- C.债权人不得通过免除债务使合同终止
- D.债权债务同归于一人导致合同终止
-
关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（ ）。
- A.仲裁条款是独立存在的
- B.合同若发生变更，则仲裁条款无效
- C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
- D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
-
下列方法中，不属于数量验收方法的是（ ）。
- A.衡量法
- B.理论换算法
- C.称重法
- D.查点法
-
某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）。
- A.中标通知书发出日
- B.施工合同协议书签字日
- C.保险合同签字日
- D.保险工程在工地上动工
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是（ ）。
- A.改变工程的标高和基线
- B.增加合同中约定的工程量
- C.提高合同中约定的质量标准
- D.改变施工作业的顺序和时间
-
在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（ ）。
- A.中标人不承担法律责任
- B.招标人应退还其投标保证金
- C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人
- D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
-
按照《合同法》，（ ）属于委托合同。
- A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
- B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
- C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
- D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
-
依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是（ ）。
- A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
- B.合同中未约定履行顺序
- C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
- D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（ ）共同清点。
- A.发包人与承包人
- B.工程师与承包人
- C.发包人与工程师
- D.承包人与供货人
-
按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（ ）。
- A.受限额限制
- B.不超过中标的合同金额
- C.不受限额限制
- D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额
-
按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序进行。
- A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
- B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
- C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
- D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
-
在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（ ）。
- A.承包人办理申报手续，发包人承担费用
- B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
- C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
- D.发包人办理申报手续，发包人承担费用
-
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。
- A.只能要求债务人履行债务
- B.只能要求保证人履行债务
- C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
- D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
-
某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（ ）。
- A.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均应折减
- B.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均不折减
- C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
- D.日拖期赔偿额不折减，最高赔偿限额折减
-
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。
- A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
- B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
- C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
- D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
-
关于抵押的说法，不正确的是（ ）。
- A.抵押的财产不转移占有
- B.抵押的财产不一定为抵押人所有
- C.土地所有权不可以作为抵押物
- D.抵押合同应自登记之日起生效
-
FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（ ）。
- A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
- B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
- C.指定分包商的施工由发包人协调管理
- D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
-
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（ ）。
- A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
- B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
- C.无效，由采购员向乙公司支付货款
- D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
-
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由（ ）进行处理。
- A.终止合同方选定的仲裁委员会
- B.违约方选定的仲裁委员会
- C.双方选定的仲裁委员会
- D.有管辖权的人民法院
-
按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（ ）。
- A.无论上涨还是下降均按新价格执行
- B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
- C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
- D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
-
下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ ）。
- A.和解
- B.调解
- C.行政复议
- D.仲裁
-
施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（ ）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。
- A.36
- B.56
- C.24
- D.48
-
工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）之日。
- A.承包人第一次提交竣工验收报告
- B.承包人修改后再次提请竣工验收
- C.最终验收合格
- D.办理竣工验收手续
-
在FIDIC《施工合同条件》中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化应（ ）。
- A.由业主承担
- B.由承包商承担
- C.由工程师确定由谁承担
- D.视检验结果是否合格划分责任归属
-
将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包与只发一个合同包的招标方式相比，其特点是（ ）。
- A.增强投标的竞争性，且出现问题易于补救
- B.增强投标的竞争性，但出现问题时补救工作开展较困难
- C.减少投标的竞争性，但出现问题易于补救
- D.减少投标的竞争性，且出现问题时补救工作开展较困难
-
下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（ ）。
- A.设备招标
- B.施工招标
- C.材料招标
- D.设计招标
-
根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（ ）。
- A.合同实施期的暂列金额
- B.承包商部分工程的预付款
- C.业主的履约保证金
- D.作为承包商严格履行合同义务的措施
-
无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（ ）。
- A.没有代理权而为的代理行为
- B.超越代理权而为的代理行为
- C.在代理人授权范围内的代理
- D.代理权终止后的代理行为
-
按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（ ）和建设工程施工合同三类。
- A.建设工程监理合同
- B.建设工程采购合同
- C.建设工程分包合同
- D.建设工程设计合同
-
下列选项中，不属于招标准备工作的是（ ）。
- A.招标资格与备案
- B.确定招标方式
- C.资格审查
- D.发布招标公告
-
下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（ ）。
- A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
- B.有丰富的政府机关人脉
- C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力
- D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
-
在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20％，发包人要求终止或解除合同，则（ ）。
- A.设计人应退还发包人已付的定金
- B.设计人不退还发包人已付的定金
- C.发包人支付该阶段设计费的一半
- D.发包人支付该阶段的全部设计费
-
依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（ ）。
- A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
- B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
- C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
- D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
-
依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（ ）。
- A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点
- B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人可以代为调剂串换
- C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人不需支付保管费用
- D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地
-
评标委员会一般按照择优的原则推荐（ ）名中标候选人。
- A.1～3
- B.2
- C.1
- D.1～2
-
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，不正确的是（ ）。
- A.设计标准可以高于国家规范的强制性要求
- B.技术设计文件应满足编制方案设计文件的需要
- C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
- D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
-
某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由（ ）。
- A.发包人赔偿，延误的工期顺延
- B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
- C.自己承担，延误的工期顺延
- D.自己承担，延误的工期不予顺延
-
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（ ）。
- A.工程师已拒绝索赔要求
- B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
- C.承包人的索赔要求已经被认可
- D.需等待发包人批准
-
关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（ ）。
- A.招标人给予口头答复即可
- B.招标人答复只给予提问者
- C.招标人答复作为招标文件的组成部分
- D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准
-
施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（ ）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
- A.56
- B.14
- C.15
- D.28
-
合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是（ ）。
- A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
- B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
- C.仲裁协议约束合同当事人
- D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权
-
某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（ ）。
- A.提前工期1个月给予承包人奖励
- B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
- C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
- D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任
-
合同解除是（ ）而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
- A.必须经双方协议
- B.必须因为当事人一方的意思
- C.因不可抗力
- D.因当事人一方的意思或双方的协议
-
施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经（ ）审核签字。
- A.项目经理和总监理工程师
- B.项目经理和施工单位有关负责人
- C.总监理工程师和施工单位有关负责人
- D.项目经理和专业监理工程师
-
在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（ ）。
- A.清理施工现场
- B.工程维修
- C.施工收尾
- D.财务结算
-
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（ ）。
- A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
- B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
- C.施工图设计文件应满足省工省料的需要
- D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要
-
材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，不正确的是（ ）。
- A.有利于投标竞争
- B.工程进度与供货时间关系
- C.资金计划
- D.人员配备