2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》专家预测试卷（六）
-
FIDIC《施工合同条件》规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（ ）的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。
- A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长
- B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48 d内未派人修补
- C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同
- D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
- E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补
-
施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括（ ）。
- A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式
- B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理
- C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认
- D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符
- E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理
-
国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为（ ）。
- A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
- B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年
- C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期
- D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
- E.电气管线，为2年
-
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及（ ）的，则须经工程师同意。
- A.对设计图纸的变更
- B.对施工组织设计的变更
- C.施工进度
- D.对材料、设备的换用
- E.第三方利益
-
要约应当具备的条件有（ ）。
- A.内容具体确定
- B.只能向不特定的多数人发出
- C.必须在合理期限内发出
- D.必须附期限
- E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，发包人应完成的工作有（ ）。
- A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
- B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要
- C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
- D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间
- E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用
-
施工招标的评标过程中，综合评分法可分为（ ）。
- A.评标价评分法
- B.按比例折算评分法
- C.以标底衡量报价得分的综合评分法
- D.无标底的综合评分法
- E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法
-
建筑工程一切险的被保险人具体包括（ ）。
- A.业主或工程所有人
- B.承包人或者分包人
- C.技术顾问
- D.招标代理人
- E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问
-
关于无代理权人订立的合同效力的叙述中，正确的有（ ）。
- A.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认
- B.经相对人催告后被代理人未作表示的，视为同意追认
- C.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利
- D.行为人没有代理权，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效
- E.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任
-
当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（ ）。
- A.怠于行使其到期债权
- B.未按合同提供担保
- C.未按约定投保工程险
- D.无偿转让财产
- E.放弃对其他人的到期债权
-
按索赔目的分类施工，索赔可分为（ ）。
- A.工期索赔
- B.费用索赔
- C.合同中明示的索赔
- D.合同中默示的索赔
- E.意外风险和不可预见因素索赔
-
属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（ ）。
- A.经营业务费
- B.交通费、差旅费、办公设施费
- C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等
- D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等
- E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括（ ）。
- A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素
- B.督促当事人转移或分散风险
- C.监督承包人采取有效的防范措施
- D.重视施工安全
- E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失
-
项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件包括（ ）。
- A.财务状况
- B.企业信誉
- C.同类工程施工经历
- D.项目经理资质要求
- E.环境管理体系
-
依据《建设工程设计合同（示范文本）》，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有（ ）。
- A.设计人配合勘察工作的要求
- B.建筑物的合理使用年限设计要求
- C.委托的设计内容
- D.设计深度要求
- E.设计人配合施工工作的要求
-
甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。根据《合同法》的规定，下列关于转让的表述中正确的有（ ）。
- A.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
- B.转让必须征得乙公司同意
- C.丙公司应承担与主债务有关的从债务
- D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
- E.合同主体不变，仍为甲乙公司
-
FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是（ ）。
- A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见
- B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务
- C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理
- D.业主对分包合同的管理主要袁现为对分包工程的批准
- E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权
-
保证法律关系的参加人至少包括（ ）。
- A.保证人
- B.质押人
- C.第三人
- D.债权人
- E.被保证人（债务人）
-
下列关于建设工程竣工后试车的表述中，正确的是（ ）。
- A.投料试车属于竣工验收后的带负荷试车
- B.竣工后的试车不属于承包的工作范围
- C.一般情况下承包人不参与此项试车
- D.试车组织和试车工作由承包人负责
- E.如果发包人需要承包人在试车时予以配合的，应征得承包人的同意，并另行签订补充协议
-
建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（ ）。
- A.直接成本
- B.间接成本
- C.增加监理工作时间的补偿酬金
- D.额外监理工作的酬金
- E.增加监理工作内容的补偿酬金
-
施工合同履行过程中，竣工验收分为（ ）类，视施工合同约定的工作范围而定。
- A.单项工程竣工验收
- B.单位工程竣工验收
- C.分部工程竣工验收
- D.分项工程竣工验收
- E.整体工程竣工验收
-
工程施工过程中，工程师必须及时地行使权力，做出决定，下达通知、指令，表示认可等。这些行为的重要作用包括（ ）。
- A.可以杜绝承包人的索赔要求
- B.防止干扰事件影响的扩大
- C.不及时地解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾
- D.可以及时采取措施降低损失
- E.不及时行事会造成索赔解决的困难
-
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，进度计划的内容一般应包括（ ）。
- A.实施工程的进度计划
- B.每个指定分包商施工各阶段的安排
- C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
- D.保证计划实施的说明文件
- E.工程师对施工进度的监督
-
根据《合同法》的规定，下列合同转让行为无效的是（ ）。
- A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
- B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
- C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
- D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司
- E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
-
当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行。但除外情形包括（ ）。
- A.债务人主观上不愿继续履行
- B.债务的标的不适于强制履行
- C.法律上或者事实上不能履行
- D.债权人在合理期限内未要求履行
- E.债务的标的履行费用过高
-
社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的客观事实，主要包括（ ）等。
- A.战争
- B.罢工
- C.禁运
- D.地震
- E.台风
-
合同生效应当具备的条件有（ ）。
- A.意思表示真实
- B.不违反法律或者社会公共利益
- C.合同的生效必须附条件
- D.合同的生效必须附期限
- E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
-
索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的（ ），这也是索赔要求有效的前提条件。
- A.规范性
- B.有效性
- C.正确性
- D.合理性
- E.时效性
-
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（ ）。
- A.行为
- B.权利
- C.事件
- D.义务
- E.智力成果
-
《合同法》规定的合同变更条件包括（ ）。
- A.有效的合同
- B.协商一致
- C.变更内容明确
- D.须经合同管理机关批准
- E.合同当事人一方确有变更理由和依据
-
在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是（ ）。
- A.甲某的行为属无权代理，该合同无效
- B.甲某的行为属表见代理，该合同有效
- C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立
- D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支村水泥货款，甲某就要 承担违约责任
-
FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（ ）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
- A.3
- B.5
- C.6
- D.12
-
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（ ）。
- A.1／3
- B.1／2
- C.2／3
- D.3／4
-
FIDIC《施工合同条件》规定，合同工期的（ ）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。
- A.测量和估价
- B.时间界限
- C.变更和调整
- D.竣工检验
-
限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在（ ）内予以追认，法定代 理人未作表示的，视为拒绝追认。
- A.1个月
- B.45个月
- C.2个月
- D.3个月
-
工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束（ ）后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
- A.24 h
- B.48 h
- C.1 d
- D.2 d
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人收到竣工结算价款后（ ）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。
- A.7
- B.14
- C.21
- D.28
-
甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（ ）。
- A.直接具有强制执行的效力
- B.一定是不可撤销的合同
- C.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据
- D.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
-
某合同具有法律约束力的首要表现是（ ）。
- A.合同履行
- B.合同转让
- C.合同变更
- D.合同成立
-
FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件内以投标截止日期前第28天定义为（ ）作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
- A.“起点日”
- B.“划分日”
- C.“基准日”
- D.“合作日
-
承包人在工期可以顺延的情况发生后（ ）d内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。
- A.7
- B.14
- C.28
- D.34
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48 h内向（ ）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
- A.工程师
- B.发包人
- C.勘察设计单位
- D.有关行政监督部门
-
自债务人的行为发生之日起（ ）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
-
下列关于合同解除相关事项的表述中，错误的是（ ）。
- A.合同一经成立即具有法律约束力，任何一方都不得擅自解除合同
- B.合同解除后，尚未履行的，应当继续履行
- C.合同解除可分为约定解除法和法定解除两类
- D.合同解除后，已经履行的，当事人可以根据履行情况和合同性质，请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失
-
委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（ ）。
- A.工程规模
- B.工程项目的专业特点
- C.监理单位的业绩
- D.被监理合同的难易程度
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前（ ）h通知工程师共同进行到货清点。
- A.12
- B.48
- C.24
- D.72
-
甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5 000元，但1年后须加倍偿还，否则 以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。
- A.乘人之危而可撤销
- B.胁迫而无效
- C.欺诈而可撤销
- D.显失公平而无效
-
关于债权转让的表述中，正确的是（ ）。
- A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人
- B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人
- C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续
- D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为
-
建设工程监理招标中，监理评标的量化比较通常采用（ ）对各投标人的综合能力进行对比。
- A.评标价法
- B.综合评分法
- C.加权打分法
- D.专家评审法
-
施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保（保证），一般是由（ ）向招标人出具投标保函或者投标保证书。
- A.银行或者担保公司
- B.银行或者投标人
- C.担保公司或者投标人
- D.银行或者监理单位
-
施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（ ）d以书面形式向承包人发出变更通知。
- A.7
- B.14
- C.28
- D.30
-
某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支 付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。
- A.3
- B.5
- C.8
- D.10
-
当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（ ）为准。
- A.仲裁机构裁定
- B.书面回函
- C.招标文件
- D.现场考察时招标人的口头解释
-
交货质量检验中，质量验收的方法不包括（ ）。
- A.经验鉴别法
- B.化学试验法
- C.物理试验法
- D.生物试验法
-
对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向（ ）。
- A.有管辖权的基层人民法院申请执行
- B.有管辖权的仲裁机构申请执行
- C.有管辖权的基层人民检察院申请执行
- D.有管辖权的公安机关申请执行
-
工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用（ ）。
- A.单项价格合同
- B.固定价格合同
- C.可调价格合同
- D.成本加酬金合同
-
善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为（ ）。
- A.表见代理
- B.无权代理
- C.越权代理
- D.指定代理
-
采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（ ）。
- A.确定中标价
- B.衡量各投标书优劣的依据
- C.确定合同价
- D.确定投标人实现各种指标的依据
-
某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3 300元／t的价格购买函25的螺纹钢30 t，有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（ ）。
- A.承诺
- B.要约
- C.反要约
- D.要约邀请
-
施工合同履行过程中，由发包人组织工程竣工验收，验收过程不包括（ ）。
- A.查验工程实体质量
- B.验收组审阅勘察、设计、施工、预算单位提供的工程档案资料
- C.验收组通过查验后，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价，形成工程竣工验收意见
- D.发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况
-
合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式是（ ）。
- A.和解
- B.调解
- C.仲裁
- D.诉讼
-
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于承包商应承担的风险义务的表述，不正确的是（ ）。
- A.对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制
- B.依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的最低赔偿限额
- C.依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任未约定的，则不应超过中标的合同金额
- D.在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应由承包商承担责任
-
保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得（ ）的书面同意。
- A.被保证人
- B.第三人
- C.保证人
- D.公证机关
-
欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是（ ）。
- A.有效合同
- B.无效合同
- C.效力待定合同
- D.可变更或可撤销的合同
-
定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。
- A.主合同与从合同标的总额的20％
- B.主合同标的额的20％
- C.主合同与从合同标的总额的10％
- D.主合同标的额的l0％
-
关于债权转让的表述中，不正确的是（ ）。
- A.债权人转让权利的，应当通知债务人
- B.债权人转让权利未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力
- C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意
- D.若从权利与原债权人不可分割，则从权利随之转让
-
投标保证的有效期限一般是（ ）。
- A.从招标截止日起到确定中标人止
- B.从投标截止日起到确定中标人止
- C.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止
- D.从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止
-
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的项目必须进行招标。
- A.50
- B.80
- C.150
- D.200
-
FIDIC《施工合同条件》规定，合同协议书是指业主发出中标函的（ ）d内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。
- A.14
- B.18
- C.28
- D.30
-
根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是（ ）。
- A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
- B.设计合同采用定金担保，合同总价的20％为定金
- C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延
- D.发包人应在合同签字后的5 d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由（ ）另行约定。
- A.承包人
- B.发包人
- C.发包人和承包人
- D.承包人和设计人
-
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在（ ）d内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。
- A.7
- B.15
- C.28
- D.30
-
关于委托代理的叙述中。不正确的是（ ）。
- A.被代理人所做出的授权行为属于双方法律行为
- B.代理人有权随时辞去所受委托
- C.被代理人有权随时撤销其授权委托
- D.代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应负赔偿责任
-
施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用l0万元，则施工企业欠银行的债务（ ）。
- A.全部消灭
- B.还有100万元
- C.还有150万元
- D.还有180万元
-
关于保证的叙述中，有误的是（ ）。
- A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
- B.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为
- C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
- D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担保证责任
-
FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理的是（ ）。
- A.业主
- B.政府监督管理部门
- C.承包商
- D.工程师
-
根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，下列情形中，（ ）不属于发包人的违约责任。
- A.设计错误
- B.因发包人原因要求解除合同
- C.发包人延误支付
- D.审批工作的延误
-
要约以信件或者电报做出的，承诺期限自（ ）开始计算。
- A.信件或者电报到达之日
- B.信件载明的日期或者电报交发之日
- C.信件或者电报交发之日
- D.信件邮寄的日期或者电报到达之日
-
下列关于定金的表述中，不正确的是（ ）。
- A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
- B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
- C.定金合同可选择采用书面形式或口头形式
- D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
-
支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（ ）h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。
- A.12
- B.24
- C.36
- D.48