2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》命题预测试卷(一)
-
某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（ ）应当由发包方承担。
- A.发包方人员伤亡损失
- B.承包方人员损失
- C.承包方施工设备损坏的损失
- D.工程修复损失
- E.运至施工场地安装工程设备损失
-
法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括（ ）。
- A.合伙企业
- B.法人的分支机构
- C.个人独资企业
- D.自然人
- E.不具备法人资格的联营体
-
FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中，如果承包商没有完全地或正确地履行合同义务，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给业主带来损失的款额，其具体内容正确的有（ ）。
- A.工程师对承包商采购的材料和施工的工程通过检验后发现质量未达到合同规定的标准，承包商应自费改正并在相同条件下进行重复试验，重复检验所发生的额外费用由承包商承担
- B.当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限 定时间内没有或无力修复缺陷工程，业主可以雇佣其他人来完成，该项费用应从承包商处扣回
- C.某项处于非关键部位的工程施工质量未达到合同规定的标准，如果业主和工程师经过适当考虑后，确信该部分的质量缺陷不会影响总体工程的运行安全，为了保证工程按期发挥效益，可以与承包商协商后折价接收
- D.工程师对承包商采购的材料和施工的工程通过检验后发现质量未达到合同规定的标准，承包商应自费改正并在相同条件下进行重复试验，重复检验所发生的额外费用由承包商和业主联合承担
- E.某项处于关键部位的工程施工质量未达到合同规定的标准，如果业主和工程师经过适当考虑后，确信该部分的质量缺陷不会影响总体工程的运行安全，为了保证工程按期发挥效益，可以与承包商协商后折价接收
-
FIDIC《施工合同条件》规定，工程接收证书颁发后，表明（ ）。
- A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成
- B.承包商对工程照管的责任转移给业主
- C.缺陷责任期的开始
- D.主体工程完成
- E.工程达到竣工验收标准
-
甲、玄两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（ ）。
- A.遇价格上涨时，按原价格执行
- B.遇价格上涨时，按新价格执行
- C.遇价格下降时，按新价格执行
- D.遏价格下降时，按原价格执行
- E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行
-
FIDIC《施工合同条件》规定，合同内以（ ）等手段作为约束承包商忠实履行合同义务的措施。
- A.预付款
- B.履约保函
- C.支付保函
- D.保留金
- E.指定分包商
-
FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除（ ）等后，核准该阶段应付给分包商的金额。
- A.分包管理费
- B.对分包施工支援的实际应收款项
- C.预付款
- D.保留金
- E.材料费、设备费
-
FIDIC《施工合同条件》规定，资料表是由承包商填写并随投标函一起提交的文件，包括（ ）等。
- A.费率／单价表
- B.工程量表
- C.列表
- D.数据
- E.图样
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的（ ）。
- A.重新安装和试车的费用由发包人承担
- B.工期不予顺延
- C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车
- D.由设备制造方负责重新安装和修理
- E.试车费用由承色．人承担
-
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（ ）。
- A.编制说明与概算
- B.工艺流程试验研究
- C.参加初步设计审查会议
- D.特殊设备的研制
- E.修正初步设计
-
资格预审须知中明确列出的投标人必须满足的最基本条件可分为必要合格条件和附加合格条件两类，其中必要合格条件包括（ ）等具体要求。
- A.法人地位
- B.资质等级
- C.环境保护方针和保证体系
- D.企业信誉
- E.分包计划
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，（ ）。
- A.由承包人负责检查试验
- B.由工程师负责检查试验
- C.费用由发包人负责
- D.费用由承包人负责
- E.在检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任
-
FIDIC《施工合同条件》规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（ ）。
- A.合同的有效期限
- B.合同类型特点
- C.发生应由业主承担责任的事件
- D.可调价合同
- E.承包商延误工期或提前竣工
-
根据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括（ ）。
- A.延误移交施工现场
- B.业主提前占用部分工程
- C.流行传染病导致工程停工
- D.不可预见的外界条件
- E.不可抗力造成的损害
-
根据《施工合同(示范文本)》通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括（ ）。
- A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字
- B.有完整的技术档案和施工管理资料
- C.有施工单位签署的工程质量保修书
- D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件
- E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告
-
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》的规定，下列关于分包合同特点的表述，正确的有（ ）。
- A.分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施，双方约定相互之间的权利、义务的合同
- B.分包商完成分包工程工作的过程中仅对业主承担责任
- C.承包商会将主合同中对分包工程承担的风险合理地转移给分包商
- D.承包商无权将主合同中对分包工程承担的风险转移给分包商
- E.分包工程既是主合同的一部分，又是承包商与分包商签订合同的标的物
-
FIDIC《施工合同条件》规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括（ ）。
- A.选择分包单位的权利不同
- B.业主对分包商利益的保护不同
- C.工程款的支付开支项目不同
- D.分包合同的工作内容不同
- E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同
-
发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。
- A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖
- B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
- C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出
- D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
- E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
-
我国现行的监理费用计算方法之一是按监理工程概预算的百分比计收，下列关于这一方法的表述中，正确的有（ ）。
- A.比较简便、科学
- B.在国际上是一种比较常用的方法
- C.主要适用于单工种的工程
- D.主要适用于临时性的工程
- E.主要适用于新建、改建、扩建的工程 ．
-
根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有（ ）。
- A.合同本质对合同形式不作要求
- B.电子技术对合同形式的影响
- C.当事人对合同的形式不予重视
- D.国际公约要求不应对合同形式进行限制
- E.市场经济要求不应对合同形式进行限制
-
工程项目监理评标时，需要保密的内容包括（ ）。
- A.评标过程
- B.评标专家名单
- C.评标标准
- D.投标报价
- E.评标方法
-
关于要约撤销的叙述中，正确的有（ ）。
- A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
- B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销
- C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销
- D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
- E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示
-
合同纠纷和解解决的优点体现在（ ）。
- A.有利于和解协议的执行
- B.简便易行
- C.有利于经济、及时地解决纠纷
- D.和解双方不得反悔
- E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
-
建设工程监理招标的特点体现在（ ）。
- A.邀请投标人较多
- B.邀请投标人较少
- C.报价在选择中居于次要地位
- D.报价在选择中居于主要地位
- E.招标宗旨是对监理单位能力的选择
-
FIDIC《施工合同条件》规定，工程进度款的支付程序应包括（ ）。
- A.工程师签证
- B.承包商支付
- C.工程量计量
- D.承包商提供报表
- E.业主支付
-
合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为( )。
- A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务
- B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务
- C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变
- D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定．当事人之间的权利、义务关系因此而改变
- E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任
-
设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括（ ）。
- A.投标须知
- B.设计依据文件
- C.项目说明书
- D.合同的主要条件
- E.无效投标文件的规定
-
材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（ ）。
- A.手触
- B.金相试验
- C.拉伸试验
- D.压缩试验
- E.查，占、法
-
FIDIC《施工合同条件》规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有（ ）。
- A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书
- B.工程师应在收到竣工报表后28 d内完成签证工作
- C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书
- D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后21 d内完成
- E.业主依据工程师的签证予以支付竣工结算
-
FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（ ）。
- A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等
- B.实施工程的进度计划
- C.保证计划实施的说明文件
- D.每个指定分包商施工各阶段的安排
- E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
-
在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（ ）d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。
- A.7
- B.21
- C.28
- D.42
-
当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是（ ）。
- A.合同终止
- B.合同转让
- C.合同变更
- D.权利和义务同时转让
-
FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由（ ）给予补偿。
- A.工程师
- B.承包商和业主共同
- C.承包商
- D.业主
-
现代经济生活中，大部分合同都是（ ）。
- A.单务合同
- B.从合同
- C.诺成合同
- D.计划合同
-
FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，( )。
- A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验
- B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验
- C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验
- D.直接通过竣工检验
-
FIDIC《施-K合同条件》规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（ ）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。
- A.7
- B.14
- C.21
- D.28
-
FIDIC《施工合同条件》规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认( )为竣工日。
- A.提出竣工验收日
- B.竣工验收合格日
- C.主体工程完工日
- D.业主占用日
-
下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（ ）。
- A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务
- B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意
- C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意
- D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间需要，是（ ）应完成的工作。
- A.发包人
- B.承包人
- C.设计单位
- D.勘察单位
-
发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（ ）．
- A.合同约定的合同价款
- B.追加的合同价款
- C.工程预付款
- D.工程进度款
-
《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后（ ）d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
- A.7
- B.14
- C.28
- D.34
-
下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（ ）。
- A.施工招标为投标报价最低者
- B.设计招标应为设计方案最优者
- C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
- D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
-
施工图设计完成后，（ ）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
- A.发包人
- B.承包人
- C.设计单位
- D.工程师
-
债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（ ）。
- A.抵押
- B.留置
- C.质押
- D.保证
-
非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是（ ）。
- A.承诺
- B.要约
- C.要约邀请
- D.新要约
-
材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是( )。
- A.物理试验法
- B.化学试验法
- C.生物试验法
- D.强化试验法
-
法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其 超越权限以外，该代表行为（ ）。
- A.有效
- B.无效
- C.效力待定
- D.自始无效
-
当格式条款与非格式条款不一致时，应该（ ）。
- A.采用非格式条款
- B.采用格式条款
- C.由提供格式条款的一方决定
- D.由提供格式条款的相对人决定
-
监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同（ ）．
- A.即告终止
- B.无效
- C.效力待定
- D.可变更、可撤销
-
下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是（ ）。
- A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更
- B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担
- C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更
- D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延
-
关于抵押效力的表述中，有误的是（ ）。
- A.当事人可以约定抵押担保的范围
- B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
- C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
- D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已 经抵押的情况
-
FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发（ ）后的28 d内，将履约保函退还分包商。
- A.缺陷责任证书
- B.支付证书
- C.履约保证书
- D.工程接收证书
-
FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（ ）。
- A.业主
- B.政府监督部门
- C.承包商
- D.工程师
-
履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的（ ）。
- A.3％～5％
- B.5％～l0％
- C.10％～l5％
- D.15％～20％
-
质押可以分为（ ）。
- A.权利质押和动产质押
- B.权利质押和不动产质押
- C.权利质押和信誉质押
- D.动产质押和不动产质押
-
下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。
- A.留置
- B.抵押
- C.定金
- D.质押
-
任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（ ）。
- A.连带责任
- B.保证责任
- C.缔约过失责任
- D.违约责任
-
关于继续履行的叙述中，不正确的是（ ）。
- A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任
- B.对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代
- C.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
- D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行
-
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（ ）内以书面形式通知工程师验收。
- A.24 h
- B.48 h
- C.7 d
- D.14 d
-
建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（ ）。
- A.要约
- B.承诺
- C.新要约
- D.要约邀请
-
关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是（ ）。
- A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始
- B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日
- C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止
- D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准
-
设计招标文件的内容不包括（ ）。
- A.设计依据
- B.工程项目应达到的技术指标
- C.具体的工作量
- D.项目限定的工作范围
-
当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（ ）。
- A.投标文件
- B.招标公告
- C.宣传广告
- D.招股说明书
-
关于要式合同成立的叙述中，有误的是（ ）。
- A.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立
- B.合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成
- C.双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点
- D.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书
-
FIDIC《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（ ）。
- A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
- B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰
- C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程
- D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
-
属于按索赔目的分类的索赔是（ ）。
- A.工程延误索赔
- B.工期索赔
- C.合同中默示的索赔
- D.合同中明示的索赔
-
按照（ ）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
- A.自愿
- B.公平
- C.平等
- D.诚实信用
-
甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（ ）。
- A.甲签字、盖章时
- B.乙收到合同书时
- C.乙签字、盖章时
- D.甲、乙达成协议时
-
FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（ ）的那个月起扣。
- A.10％
- B.15％
- C.20％
- D.25％
-
工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（ ）和计算的正确性。
- A.方法
- B.取费规范性
- C.取费合理性
- D.取费实效性
-
关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（ ）。
- A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释
- B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
- C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释
- D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释
-
索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
- A.5
- B.15
- C.21
- D.28
-
FIDIC《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由（ ）名成员组成。
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
-
FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（ ）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
- A.7
- B.14
- C.21
- D.28
-
施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，（ ）在试车记录上签字。
- A.发包人
- B.承包人
- C.工程师
- D.承包人和发包人共同
-
关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（ ）。
- A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点
- B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
- C.当事人对合同成立的地点可以另行约定
- D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立
-
施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。
- A.张某应当向施工企业赔偿损失
- B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿
- C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
- D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
-
下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是（ ）。
- A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d内派人保修
- B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
- C.涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施
- D.质量保修完成后，由工程师组织验收
-
建设工程中涉及的代理主要是（ ）。
- A.法定代理
- B.指定代理
- C.转代理
- D.委托代理
-
某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（ ）。
- A.解除合同
- B.撤销合同
- C.甲、乙对合同承担连带责任
- D.原施工单位上级主管部门承担责任