2015公路工程监理工程师合同管理冲刺试卷

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项；

 1．由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润：

 现场管理费＝合同总价÷工期X现场管理费费率X延误时间

 ＝8000÷18×12%×1.5=80(万元)

  公司管理费＝合同总价÷工期X公司管理费费率X延误时间

 =8000÷18×7%×1.5≈46.67(万元)

 利润=合同总价÷工期×利润×延误时间

 =8000÷18×5%×1.5≈33.33(万元)

 合计＝80+46.67+33.33=160(万元)

 2．由于基础混凝土强度的提高，索赔15万元。

 [问题]

 1．监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔?理由是什么?

 2．承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理，正确的计算方法是什么?

业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 (  )

• A．正确
• B．错误

某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去(合同未签)，并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。

 [问题]

 1．业主代表的做法是否正确?为什么?

 2．施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系?

 3．分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理?

根据《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款业主应分二次支付给承包人。 (  )

• A．正确
• B．错误

合同无效并不影响合同中有关解决争议条款的效力。  (  )

• A．正确
• B．错误

根据我国法律规定，合同的担保形式通常有保证、质押、抵押、留置、定金等五种，其中保证是施工合同常见的担保形式。  (  )

• A．正确
• B．错误

监理工程师有权免除合同中规定的承包人的非主要义务。  (  )

• A．正确
• B．错误

只有由于业主不履行合同的行为责任原因，导致承包人的合法权益受到损害，承包人才可以提出索赔。    (  )

• A．正确
• B．错误

在施工合同履行中，如监理工程师认为有必要，可以进行合同中未规定的检验。 (  )

• A．正确
• B．错误

无效合同或可撤销合同，从确认无效或被撤销之日起就没有法律约束力。 (  )

• A．正确
• B．错误

经过仲裁后的合同纠纷，一方不服可在15天之内向法院起诉。  (  )

• A．正确
• B．错误

公路工程项目施工招标是采取公开招标还是邀请招标，应由招标人自主确定，任何单位或者个人均不得干涉。  (  )

• A．正确
• B．错误

当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括(  )。

• A．承包人以前已表明放弃索赔
• B．提交的证据不足以说明索赔的部分
• C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
• D．损失计算不足
• E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括(  )。

• A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
• B．提供和维护非夜间施工使用的照明
• C．开通施工场地与城乡公共道路的通道
• D．保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定
• E．确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括 (  )。

• A．工程照片
• B．监理工程师发布的各种书面指令
• C．施工许可证
• D．招标文件
• E．财务凭证

施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有(  )。

• A．发包人未按约定时间提供施工场地
• B．非承包人原因工程停建
• C．发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
• D．不可抗力使合同无法履行
• E．当事人协商一致

政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括(  )等方面。

• A．检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
• B．对招标有关文件的核查备案
• C．投标人履行合同的能力评定
• D．评标委员会成员资格认定
• E．查处招投标活动的违法行为

合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是 (  )。

• A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行
• B．交付不动产的，在不动产所在地履行
• C．交付动产的，在接受动产一方所在地履行
• D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括(  )。

• A．工程概况
• B．项目资金来源
• C．投标须知
• D．评标方法
• E．招标范围

要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守(  )等基本原则。

• A．批评教育
• B．公正
• C．自愿
• D．协商一致
• E．平等

FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括(  )。

• A．不利于施工的自然条件
• B．招标文件未说明的污染物影响
• C．不利的气候条件
• D．招标文件未提供的地质条件
• E．战争或外敌人侵

承揽合同主要包括(  )等类型合同。

• A．定作
• B．复制
• C．修
• D．仓储
• E．检验

法人应当具备的条件包括(  )等。

• A．依法成立
• B．经核准登记的实体
• C．有必要的财产或者经费
• D．有自己的组织机构
• E．能够独立承担民事责任

FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为(  )。

• A．由业主选定并管理
• B．与承包商签订合同
• C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
• D．承担不属于承包商应完成工作的施工
• E．由承包商负责协调管理

FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括(  )。

• A．延误移交施工现场
• B．不可预见的外界条件
• C．异常不利气候导致的停
• D．业主提前占用工程
• E．不可抗力事件造成的损失

下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有(  )。

• A．工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
• B．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
• C．工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
• D．发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
• E．由于监理工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有(  )。

• A．监理中标函
• B．监理招标文件
• C．工程量清单
• D．监理合同专用条件
• E．合同履行中双方达成的书面协议

招标人具备自行招标的能力表现为(  )。

• A．必须是法人组织
• B．有编制招标文件的能力
• C．有审查投标人资质的能力
• D．招标人的资格经主管部门批准
• E．有组织评标定标的能力

公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括(  )。

• A．办理招标备案
• B．编制招标有关文件
• C．发布招标公告
• D．发售招标文件
• E．组织现场考察

《合同法》规定合同应具备的条款中，(  )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

• A．当事人
• B．标的
• C．数量
• D．违约责任
• E．解决合同争议的方法

《合同法》规定的无效合同条件包括(  )。

• A．一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
• B．损害社会公共利益
• C．在订立合同时显失公平
• D．恶意串通损害第三人利益
• E．违反行政法规的强制性规定

可以是第三人作出担保的方式有(  )。

• A．保证
• B．抵押
• C．质押
• D．留置
• E．定金

FIDIC条款中对合同拥有解释权的是(  )。

• A．承包商
• B．业主
• C．第三方
• D．监理

招标文件中的工程量清单是(  )的。

• A．准确的工程量
• B．竣工结算的依据
• C．投标单位计算标价的依据
• D．总价承包时的工程量

监理工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按监理工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是(  )。

• A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
• B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
• C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
• D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

无效经济合同的确认权属于(  )。

• A．人民法院或仲裁机关
• B．人民法院
• C．工商局
• D．建设管理部门

在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方(  )。

• A．经催告后，可解除合同
• B．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同
• C．可解除合同
• D．在履行期限届满之前可解除合同

监理工程师有权处理的索赔是承包商(  )。

• A．依据合同条款提出的索赔
• B．依据其他法律文书提出的索赔
• C．提出的道义索赔
• D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先(  )。

• A．由工程师对争议事项作出决定
• B．双方友好协商
• C．申请仲裁
• D．提起诉讼

经济合同的核心是(  )，它是当事人双方权利和义务的焦点。

• A．价款
• B．标底
• C．违约责任
• D．履行期限

FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属(  )合同。

• A．固定总价
• B．调值总价
• C．单价
• D．成本补偿

监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可(  )。

• A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止
• B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
• C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
• D．首先发出未履行义务通知，2l天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

世行贷款公路项目主要采用(  )。

• A．成本加酬金合同
• B．总价合同
• C．单价合同
• D．设计施工总承包合同

在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是 (  )。

• A．由业主负责
• B．由承包商负责
• C．由设计单位负责
• D．由业主与承包商各负一半

根据招投标法的规定，投标人少于(  )的，招标人应当依照招投标法重新招标。

• A．2个
• B．5个
• C．10个
• D．3个

工程建设监理招标的宗旨是对监理单位(  )的选择。

• A．报价
• B．能力
• C．资历信誉
• D．规模和经济实力

《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用(  )的有关规定。

• A．买卖合同
• B．技术合同
• C．承揽合同
• D．委托合同

经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权5种形式。下列说法正确的有(  )。

• A．预付款是定金的形式之一
• B．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
• C．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
• D．留置物的所有人必须是债务人

按照法律规定，(  )不能成为建筑施工合同的担保人。

• A．建设主管部门
• B．建筑公司
• C．银行
• D．贸易公司

工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件(  )。

• A．只交验企业法人营业执照
• B．只交验企业等级证书
• C．优良工程证书
• D．企业法人营业执照和企业等级证书

施工中的费用索赔出现的原因是(  )。

• A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
• B．只限定当事人违约而提出的赔偿
• C．只限定事件引起的补偿
• D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿

某项目设计合同的价格为5007/元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还(  )万元。

• A．100
• B．150
• C．200
• D．250