2015公路工程监理工程师合同管理全真模拟试卷

某公路工程项目进行施工招标，招标人编制了完整、详细的招标文件，其招标文件的内容如下：

 (1)招标公告；(2)投标须知；(3)通用条款；(4)专用条款；(5)合同格式，(6)图纸；(7)工程量清单；(8)中标通知书；(9)评标委员会名单；(10)标底编制人员名单。

 ……

 招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，而且确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求，包括：(1)资质等级达到要求标准；(2)投标人在开户银行的存款达工程造价的5%；(3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成；(4)具有同类工程的施工经验和能力。

 评标时采用评标价法来确定中标人，

 [问题]

 1．背景材料中哪些不是招标文件应有的内容?

 2．资格预审主要侧重于对投标人哪方面的审查?

 3．资格预审对投标人的必要合格条件主要包括哪几方面?

 4．背景材料中的必要合格条件的不妥之处有哪些?

 5．采用评标价法评标时，以什么价为最优标书?并简述形成此价的方法。

某道路工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为2003年3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如下表所示。数据表

在施工过程中，发生如下几项事件：

 1．2003年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天。

 2．2003年5月施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天。

 3．2003年7月份，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天。

 4．2003年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。

 以上事件中，除第四项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求：

 (1)增加合同工期13天；

 (2)增加费用11.8万元。

 [问题]

 1．施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔?为什么?

 2．计算2003年第四季度应确定的工程结算款额。

 3．如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?

监理工程师参与进度管理是行使合同赋予他的进度控制权，在行使进度控制权时所依据的是由承包人提交并经过监理工程师批准的施工进度计划。控制的基本原则是：只要施工能够正确进行，监理工程师就要承认承包人有自主选择施工方法、施工次序、施工进度的权力。只有在出现施工进度有可能延缓的情形下，才应当有根据、有论证地，用说服的方法力促承包人采取措施加快施工进度。 (  )

• A．正确
• B．错误

答疑会上，招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。  (  )

• A．正确
• B．错误

监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。  (  )

• A．正确
• B．错误

符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价中。 (  )

• A．正确
• B．错误

在FIDIC条款中，监理工程师关于业主与承包商之间的争端的处理决定是终局性的。  (  )

• A．正确
• B．错误

业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和履行任何义务。  (  )

• A．正确
• B．错误

按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。  (  )

• A．正确
• B．错误

合同条件第2.3款规定；“监理工程师(指法人)随时可将自己的权力授权给监理工程师代表(指派驻工地的总监理工程师)，也可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一授权通知副本后方可生效”。  (  )

• A．正确
• B．错误

分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中，原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。  (  )

• A．正确
• B．错误

工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。  (  )

• A．正确
• B．错误

以下说法不正确的是(  )。

• A．依法成立的合同对当事人有法律的约束力
• B．只有依法生效的合同才对当事人具有法律的约束力
• C．只有依法生效又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力
• D．只有依法成立又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力
• E．双方约定即成立合同

CMBD范本规定的合同争端第一处理方案的处理方式有(  )。

• A．交监理工程师解决
• B．友好协商
• C．通过双方的上级主管进行调解
• D．通过争端解决委员会解决
• E．提交仲裁

关于仲裁程序，以下说法正确的是(  )。

• A．有具体的仲裁请求、事实和理由是申请仲裁的条件
• B．当事人申请仲裁后就不能自行和解
• C．仲裁员可以是3人，也可以是1人
• D．仲裁的裁决书自做出之日起发生法律效力
• E．申请仲裁可以不需要任何条件

《公路工程国内招标文件范本》规定的合同争端处理方式有(  )。

• A．交监理工程师解决
• B．友好协商
• C．通过双方的上级主管进行调解
• D．通过争端解决委员会解决
• E．捉交仲裁

代理是一种民事法律行为，通常分为以下(  )几种类型。

• A．合法代理
• B．委托代理
• C．民间代理
• D．指定代理
• E．法定代理

下面说法不正确的是(  )。

• A．解除合同应当办理批准、登记手续
• B．合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止
• C．合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同
• D．被解除的合同自始没有法律效力
• E．解除合同可以不办理任何手续

按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到(  )监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。

• A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
• B．如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
• C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
• D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
• E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的

下列说法不正确的是(  )。

• A．在任何情况下，当事人都可以变更合同
• B．变更合同应当办理登记手续
• C．当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
• D．合同的变更必须是合同内容实质性的变更
• E．合同的变更可以不是合同内容的实质性的变更

已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到(  )才能更改。

• A．合同已被终止
• B．通过友好协商重新规定
• C．业主承包人双方对裁决不服
• D．业主对裁决不服
• E．经仲裁庭的重新裁决

按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是(  )

• A．用于支付“指定分包的工程”工程费
• B．用于支付工程变更所发生的款项
• C．留作不可预见费
• D．如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额(交通部称为专项暂定金)
• E．在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作

在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有(  )

• A．工程延期事件属实
• B．延期事件发生在关键线路上
• C．延期是由承包人自身原因引起
• D．由于分包人的失职造成的工期延长
• E．符合FIDIC条款的规定的动因

关于计日工的以下说法中正确的是(  )

• A．属于非竞争性的报价
• B．属于有竞争性报价
• C．必须经过监理工程师的同意后方能动用
• D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项
• E．用于支付“指定分包的工程”工程费

以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是(  )。

• A．合同工期长于24个月以上的
• B．合同工期长于18个月以上的
• C．按调价公式进行调价
• D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
• E．合同价格在投标所在当年不做调整

在FIDIC合同条件下，如果承包人有理由拒绝和指定分包人签合同时，工程师有权采取的措施是(  )。

• A．解除合同
• B．指定另一分包人
• C．修改分包合同条款
• D．自行和指定分包人订立合同
• E．发布“变更”指令，安排承包人自己去完成该项工程

计日工的费用应包括用于计日工的(  )等几种费用。

• A．劳务费
• B．材料
• C．管理费
• D．机械费
• E．安全费

从事公路工程施工监理业务的单位应具有(  )。

• A．工程建设项目法人资格
• B．法人资格
• C．营业执照
• D．交通主管部门颁发的监理资质证书
• E．监理人员注册

代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应(  )。

• A．以自己的名义签订合同
• B．与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
• C．在授权范围内单独与第三方谈判合同
• D．在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
• E．在合同内约定业主和第三方的权利义务

监理工程师在进度监理中的职责是(  )。

• A．主管进度计划的执行和落实
• B．审批承包人的总体计划、现金流动计划和说明、各个施工阶段计划和计划变更调整
• C．审批承包人按总体计划编制年度计划及季度计划
• D．检查督促计划的落实
• E．要求承包人及时调整计划

降低工程风险的有效途径包括(  )。

• A．担保
• B．保险
• C．合理分包
• D．转让
• E．福利

监理工程师发布变更指令的范围应限于(  )等方面。

• A．删减部分承包人工作内容，交给其他人完成
• B．改变部分工程的位置或尺寸
• C．改变承包人施工时间和顺序
• D．增加合同约定的工程量
• E．改变施工工程的性质

根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是(  )。  ①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金

• A．①②④⑤
• B．①②③
• C．②④⑤
• D．③④⑤

我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有(  )。  ①质押，②抵押；③暂定金；④预付款，⑤留置

• A．①②③
• B．①②③④⑤
• C．②⑤
• D．③④⑤

FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是(  )。

• A．工程量清单中所列的工程量
• B．计量的数量
• C．图纸工程量
• D．变更部分的工程量

以下关于债权转让的表述中，不正确的是(  )。  ①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；  ②债权人转让权利的，可以通知债务人，  ③债权人转让权利的，应当通知债务人；  ④债权人可以将权利全部转让给第三人；  ⑤债权人只能将部分权利转让给第三人

• A．①②③
• B．③④
• C．①④⑤
• D．②③④⑤

下列关于限制民事行为能力人的表述，正确的是(  )。  ①十周岁以下是限制民事行为能力人；  ②十八周岁以下是限制民事行为能力人；  ③已满十周岁未满十八周岁是限制民事行为能力人；  ④限制民事行为能力人可以独立订立纯获利益的合同；  ⑤与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的合同必须经法定代理人追认

• A．①②③
• B．②③④
• C．①④⑤
• D．③④⑤

根据合同法，对免责条款无效表述不正确的是(。 )。  ①因过失造成对方财产损失的；②因故意造成对方财产损失的；③因重大过失造成对方财产损失的；  ④造成对方人身伤害的；⑤造成对方财产损失的

• A．①②④
• B．②③④
• C．①②③
• D．②③

下列选项中，导致合同终止的是(  )。  ①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，  ②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；  ③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；  ④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；  ⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并

• A．①②④
• B．①②③
• C．②③④⑤
• D．①②④⑤

下列合同无效的是(  )。  ①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；  ②小张和小王通过电子邮件签订的合同；  ③小张称商场大甩卖，与商场签订的合同；  ④19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同；  ⑤19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同

• A．①④⑤
• B．②③⑤
• C．①⑤
• D．②③⑤

下列关于动员预付款的扣还，说法错误的是(  )。

• A．预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分率扣减的方式偿还
• B．从达到合同总价的10%那个月起扣
• C．本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还
• D．合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减

构成合同文件的有(  )。  ①中标通知书；②投标书；③图纸；④材料设备采购单；⑤施工日志和记录

• A．①④
• B．②③
• C．①②③
• D．③④⑤

FIDIC条款中，监理工程师有权(  )。  ①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；  ④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系

• A．①②④
• B．②③④
• C．①④
• D．③④

工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在(  )所做的改变。  ①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序

• A．①②④
• B．②③④⑤
• C．①④⑤
• D．①③④⑤

依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是(  )。

• A．要约人明确表示要约不可撤销
• B．要约人确定了承诺期限
• C．受要约人为履行合同作了准备
• D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作

工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由(  )承担。

• A．业主
• B．承包商
• C．工程师
• D．指定分包商

根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是(  )。

• A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
• B．且同时抗辩权适用于所有合同
• C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
• D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使

下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是(  )。

• A．承包商每天应向工程师提交进度报告
• B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
• C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
• D．工程师有权批准合同工期顺延

工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是(  )。

• A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
• B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
• C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
• D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后(  )内核批，并支付开工预付款的70％，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。

• A．5天
• B．7天
• C．10天
• D．14天

业主选定指定分包商的基本原则是(  )。

• A．必须保护承包商合法利益不受侵害
• B．保证业主的工程质量
• C．保证投资减少
• D．与业主有合作关系的承包商

FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由(  )的人员组成。

• A．仲裁委员会指定
• B．政府管理机构指定
• C．业主与承包商协商选定
• D．行业协会指定