2016年公路监理工程师考试《合同管理》模拟练习题（1）

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

(一)在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?

施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付?

(二)在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么?

在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付

某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际)：

(一)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。

(二)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。

(三)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。

问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见?

保证合同的当事人是权利人和义务人 ( )

• 正确
• 错误

根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同 ( )

• 正确
• 错误

投保了"建筑工程一切险"的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等 ( )

• 正确
• 错误

编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 ( )

• 正确
• 错误

对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 ( )

• 正确
• 错误

在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标 ( )

• 正确
• 错误

《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员 ( )

• 正确
• 错误

建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )

• 正确
• 错误

FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动 ( )

• 正确
• 错误

按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失 ( )

• 正确
• 错误

质押担保一般是指权利质押，主要包括( )

• A.房屋及构筑物
• B.机器设备
• C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
• D.依法可以转让的股份、股票
• E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
• F.依法可以质押的其他权利

合同成立的有效条件包括( )

• A.合同主体资格合格
• B.内容合法
• C.订立的形式和程序合法
• D.必须经过鉴证公证
• E.必须经过主管部门登记批准
• F.必须经过担保

被代理人的主要权利有( )

• A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
• B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
• C.要求代理人代为清偿自己的债务
• D.要求代理人报告完成代理事务的情况
• E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )

• A.建筑物
• B.工资表
• C.劳务行为
• D.建设资金
• E.工程量
• F.构筑物

按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

• A.保证
• B.抵押
• C.质押
• D.留置
• E.定金

属于经济合同主要条款的是( )

• A.标的
• B.价款
• C.质量
• D.签证条款
• E.违约责任
• F.仲裁条款

无效经济合同的财产后果，可按( )

• A.追究违约金
• B.返还财产
• C.赔偿损失
• D.追究处罚金
• E.追缴财产

经济合同法是指( )相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议

• A.具有平等民事主体的法人
• B.其他经济组织
• C.公民
• D.农民
• E.个体工商户
• F.农村承包经营户

当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

• A.有仲裁协议
• B.熟悉仲裁规则
• C.有具体的仲裁请求和事实、理由
• D.自己认为能够胜诉
• E.属于仲裁委员会受案范围

经济合同的担保形式主要有( )

• A.定金
• B.保证金
• C.抵押
• D.留置权
• E.保险
• F.预付款

属于下列情况之一，即( )为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同

• A.没有经过上级主管部门审批
• B.主体不合格
• C.没有经工商局鉴证
• D.内容不合法
• E.没有经公证处公证
• F.无效代理

合同法律关系的客体包括(　　　 )

• A.行为
• B.限制流通物
• C.禁止流通物
• D.智力成果
• E.完成一定的工作

监理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容

• A.执行监理任务的计划表
• B.承担监理工作的人员组成
• C.人员酬金报价表
• D.要求监理单位提供的设备清单
• E.提供自备仪器设备的报价表

属于招标文件主要内容的是( )

• A.设计文件
• B.工程量清单
• C.施工方案
• D.投标书的编制要求
• E.选用的主要施工机械

有资格代理招标的机构应条件包括( )

• A.必须是法人组织
• B.不得与行政机关有隶属关系
• C.有从事招标代理义务的场所
• D.有编制招标文件的能力
• E.有自己的评标专家库

土木工程施工合同条件由( )组成

• A.通用条件
• B.专用条件
• C.投标书及附件
• D.协议书
• E.合同条件
• F.协议条款

土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延

• A.业主延误施工现场移交
• B.监理工程师延误图纸移交
• C.不利施工的自然条件或障碍影响
• D.增加合同外的施工项目
• E.暂时停工

FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是( )

• A.指定另一分包商
• B.修改分包合同条款
• C.发布"变更"指令，安排承包商自己去完成该项工作
• D.解除合同

在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险

• A.战争、动乱等
• B.工伤事故
• C.正常的恶劣天气
• D.设计不当造成的损失和破坏
• E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
• F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

评标的条件是( )

• A.投标单位技术力量强
• B.标价合理、工期适当
• C.有较好的信誉
• D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
• E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
• F.愿意让利

在公路工程监理过程中，承包人应当按照( )的规定接受监理。

• A.公路工程承包合同
• B.公路工程监理合同
• C.监理单位给承包人的书面通知
• D.项目法人给承包人的书面通知

推动PDCA循环转动的关键阶段是( )。

• A.P阶段
• B.D阶段
• C.C阶段
• D.A阶段

项目监理机构人员数量并不取决于( )。

• A.工程类别
• B.工程建设强度
• C.工程复杂程度
• D.监理单位资质等级

( )负责对安全生产进行现场监督检查，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

• A.监理工程师
• B.项目经理
• C.监督检查机构
• D.专职安全生产管理人员

把对工程的( )交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。

• A.工程费用支付的签认和否决权
• B.停工与返工权
• C.旁站与验收权
• D.验收与计量权

工作总时差的含义是()。

• A.不影响任何一项紧后工作最早开始的情况下，该工作的极限机动时间
• B.不影响任何一项紧后工作最迟开始的情况下，该工作的极限机动时间
• C.不影响任何一项紧后工作最早结束的情况下，该工作的极限机动时间
• D.不影响任何一项紧后工作最迟结束的情况下，该工作的极限机动时间

施工组织的基本单元是()。

• A.分部工程
• B.分项工程
• C.工序
• D.施工过程

比较实际进度与计划进度的S型曲线，可以明显看出()。

• A.项目总的实际进度情况
• B.导致进度拖延的某一具体工作
• C.某一工作完成工作量情况
• D.某一工作的实际进度情况

双代号网络计划中，当非关键工作A提前结束一天，其他工作不变时，则紧后工作B增加一天总时差的条件是( )

• A.A只有一项紧后工作B
• B.B只有一项紧前工作A
• C.A只有紧后工作B，B只有紧前工作A
• D.总工期不变

施工生产工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明( )

• A.批准了工期延误
• B.批准了承包商以后的施工计划
• C.对合同进行了修改
• D.解除了承包商延误工期的责任

某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )

• A.因迟到而自然失效
• B.必须经要约人发出接受通知后才有效
• C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效
• D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺

工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )

• A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
• B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
• C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
• D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限

• A.合同签字日至承包人提交结清单日
• B.开工日至工程师颁发移交证书日
• C.开工日至工程师颁发履约证书日
• D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日

某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元

• A.100
• B.150
• C.200
• D.250

监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )

• A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止
• B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
• C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
• D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

我国对经济合同争议的处理实行( )

• A.一裁两审制
• B.或裁或审制
• C.只许仲裁
• D.只许诉讼

FIDIC土木工程施工合同条件是由( )制定的

• A.国际咨询工程师联合会
• B.国际专业工程师联合会
• C.国际建筑师联合会
• D.欧洲发展基金会

FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属( )合同

• A.固定总价
• B.调值总价
• C.单价
• D.成本补偿

施工中的费用索赔出现的原因是( )

• A.只限定事件引起的补偿
• B.只限定当事人违约而提出的赔偿
• C.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
• D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿

工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件( )

• A.只交验企业法人营业执照
• B.只交验企业等级证书
• C.企业法人营业执照和企业等级证书
• D.优良工程证书