回答第小题

【背景资料】

某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇筑混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最终确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）签订了施工总承包合同。

合同部分条款约定如下：（1）本工程合同工期549d；（2）本工程采用综合单价计价模式；

（3）包括安全文明施工费的措施费包干使用；（4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发

生的费用予以调整；（5）工程预付款比例为10%。

工程投标及施工过程中，发生了下列事件：

事件1：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经过认真核算，认为乙施工单位报价中的实际费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）中不可作为竞争性费用条款的规定给予废标处理。

事件2：甲施工单位投标报价书情况是土石方工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／米3、材料费为12．00元／米3、机械费1．60元／米3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225．68万元，税金为3．41%。

事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》

（GB／T50326）进行了合同管理工作。

事件4：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。

事件5：施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行处理。

事件6：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元。甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位向建设单位提交了索赔报告。

事件1中，评标小组的做法是否正确?并指出不可作为竞争性费用项目分别是什么?

查看材料

工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。

查看材料

在事件2中，总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。

查看材料

在事件1中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。

查看材料

回答第小题

【背景资料】

某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下2层，地上5层，建筑面积27000%m2，合同价款8590万元，合同工期400á历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14%d内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28%d内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款．，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。

施工中发生如下事件：

事件1：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。

事件2：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4．50%m调至4．80%m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30%d后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提交了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。

工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。

该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息能否得到支持?分别说明理由。 查看材料

事件4中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?本次检查应评定为哪个等级?

查看材料

事件2中，施工现场入口还应设置哪些制度牌?

查看材料

事件3中，施工现场卫生与防疫还有哪些要求?

查看材料

回答第小题【背景资料】

某新建工程，建筑面积28000m2，地下1层，地上6层，框架结构，建筑总高28．5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工过程中，发生了如下事件：

事件1：项目安全员编制了施工项目职业健康安全技术措施计划，未经批准就进行了实施。

事件2：施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。

事件3：施工单位在施工现场卫生与防疫方面，根据法律、法规的规定，制定了施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

事件4：建筑施工安全检查组按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）对本次安全检查，汇总表内得分为68分。

事件1中，存在哪些错误?写出正确做法。 查看材料

事件2中，按步骤说明孔洞修补的做法。

查看材料

指出事件3中的不妥之处。

查看材料