回答第题

【背景资料】

某办公楼工程，建筑面积35000 m2，地下2层，地上15层，框架一筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为一2．000，基础底标高为～6．900，地下水位标高一7．500，基础范围内土质为粉质黏土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2．5 m处有一自东向西管径为600 mm的供水管线，埋深1．80 m。

施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将起重机安装调试完成；结构施工至地上8层时安装双笼外用电梯；模板拆至5层时安装悬挑卸料平台；考虑场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。随后相关部门开始了施工准备工作。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件1：施工单位根据工作总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。

事件2：地下1层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞（大小为0．30 m×0．50 m），监理工程师要求修补。

事件3：装修期间，在地上10层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。

事件4：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角处的构造节点做了隐蔽记录，监理工程师提出质疑。

工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案?（至少列出4项） 查看材料

工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。

查看材料

在事件2中，总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。

查看材料

在事件1中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。

查看材料

回答第小题

【背景资料】

某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下2层，地上5层，建筑面积27000%m2，合同价款8590万元，合同工期400á历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14%d内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28%d内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款．，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。

施工中发生如下事件：

事件1：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。

事件2：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4．50%m调至4．80%m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30%d后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提交了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。

工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。

该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息能否得到支持?分别说明理由。 查看材料

事件4中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?本次检查应评定为哪个等级?

查看材料

事件2中，施工现场入口还应设置哪些制度牌?

查看材料

事件3中，施工现场卫生与防疫还有哪些要求?

查看材料

回答第小题【背景资料】

某新建工程，建筑面积28000m2，地下1层，地上6层，框架结构，建筑总高28．5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工过程中，发生了如下事件：

事件1：项目安全员编制了施工项目职业健康安全技术措施计划，未经批准就进行了实施。

事件2：施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。

事件3：施工单位在施工现场卫生与防疫方面，根据法律、法规的规定，制定了施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

事件4：建筑施工安全检查组按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）对本次安全检查，汇总表内得分为68分。

事件1中，存在哪些错误?写出正确做法。 查看材料

事件2中，按步骤说明孔洞修补的做法。

查看材料

指出事件3中的不妥之处。

查看材料