合同法对合同纠纷解决的规定是按照调解—仲裁—诉讼的步骤依次进行。  (　　)

按《公路工程国内招标文件范本》规定，如有分包计划。分包工作量不能超过30%。 (　　)

××公路工程项目业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工期600d，每提前一天奖励0.5万元，每推迟一天罚款0.7万元。当施工到120d时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工30d。此后工程进行到200d时，业主提出变更设计，又造成承包人部分工程停工20d。最终工期597d。全部工程停工一天损失 3万元，部分工程停工一天损失1.2万元。

请根据上述背景情况分析说明：

(1)承包人在何种合同规定下，能争取到补偿?

(2)能够争取到多少补偿?

某工程公司(承包人)承包了某段公路工程，工程总造价5 000万元，雇主在办理了建筑工程一切险和第三方责任险，其投保金额分别为5 000万元和50万元，施工期间该地区发生了严重的洪水灾害造成部分路基被冲毁，损失300万元，工地临时工棚被毁，损失10万元，施工机械设备损失45万元，材料损失20万元，停工窝工损失40万元，承包人员伤亡损失15万元，另外由于施工破坏了原排水系统致使公路沿线农田被淹，估计损失80万元，请根据范本分析并回答：

(1)上述风险损失，业主、承包人该如何分担?

(2)保险公司应赔偿多少?

(3)业主、承包人实际各承担经济损失多少?

《公路工程施工监理合同范本》中的监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有建议权。  (　　)

《公路工程国内招标文件范本》共分三卷，第二卷是技术规范。  (　　)

甲与乙订有合同，按合同约定，甲向乙付定金5万，合同中规定的违约金数额6万，由于乙违约，给甲方造成了8万元的损失，则乙向甲方应偿付违约金8万元。  (　　)

投标报价属于合同法律行为。  (　　)

工程标底是工程项目的招标预期价格。  (　　)

合同法对合同纠纷解决的规定是按照调解—仲裁—诉讼的步骤依次进行。  (　　)

合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式，预付款是定金的形式之一。(　　)